- 裝飾合同 推薦度:
- 裝飾工程合同 推薦度:
- 裝飾維修合同 推薦度:
- 裝飾材料采購的合同 推薦度:
- 裝飾裝修合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
裝飾合同模板八篇
隨著(zhù)法律知識的普及,合同對我們的幫助越來(lái)越大,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么問(wèn)題來(lái)了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編為大家收集的裝飾合同8篇,希望對大家有所幫助。

裝飾合同 篇1
發(fā)包人(甲方):_______________
住所:______________________
電話(huà):____________ 傳真:____________
委托代理人:________________
電話(huà):____________ 傳真:____________
承包人(乙方):_______________
住所:______________________
電話(huà):____________ 傳真:____________
法定代表人:________________電話(huà):____________
本工程設計人:______________電話(huà):____________
施工隊負責人:______________電話(huà):____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室內裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱(chēng)工程),達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1。 工程名稱(chēng):__________________________________。
2、工程地點(diǎn):__________________________________ 。
3、承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________ 種承包方式:
。1)承包人包工、包料;
。2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
。3)承包人包工、發(fā)包人包料。
。ǜ郊唇(jīng)雙方當事人簽確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
第二條 施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
。2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫(xiě))____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價(jià)款內)。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前____________內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條 甲方工作
1、開(kāi)工前 天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條 乙方工作
1。 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2。 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3。 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4。 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5。 對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
6。 嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
7。 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
第五條 關(guān)于工期
1。 工程期限____________ 天,開(kāi)工日期 年____________ 月____________日,竣工日期 年 月 日。
2。 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時(shí)、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。
3。 因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
。1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭等不可抗力的;
。2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更;
。3)因與甲方和乙方無(wú)關(guān)的第三方的原因造成工程延誤,第三方因素包括但不限于所在地(。﹨^的管理機構和隔壁鄰居的無(wú)理行為;
。4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時(shí)間浪費;
。5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條 關(guān)于材料供應和保管
1。 任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規規定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時(shí)、按量運送到施工現場(chǎng),并通知對方當事人驗收簽確認。
2。 對一方提供的任何材料和設備,如不符質(zhì)量要求或規格有差異的,對方有權要求更換,提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分,有提供方承擔。
3。 材料和設備進(jìn)場(chǎng)后,統一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責,施工過(guò)程中的正常消耗除外。
第七條 關(guān)于質(zhì)量和驗收
1。 工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb 50327—XX)為質(zhì)量評定驗收標準。
2。 甲、乙方雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續;甲方不按時(shí)參加驗收的,工期應予順延。
3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導致的工程質(zhì)量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
4。 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應當自接到驗收通知后 天內組織驗收,并辦理驗收移交手續。
5。 驗收時(shí),工程項目合格率達到____________ %時(shí)(以上程價(jià)款比例為準),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對此應予以確認。
6。 乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門(mén)或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個(gè)別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國家行政部門(mén)或者行業(yè)機構的規定為準。
7。 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況:__________________________________
____________________________________________________________________ 。
8。 工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條 關(guān)于工程價(jià)款及結算
1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款:
。1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
支付次數____________ 支付階段或時(shí)間____________ 支付金額
第一次______________________ 支付____________ 元;
第二次______________________ 支付____________ 元;
第三次______________________ 支付____________ 元;
第四次____________ 工程驗收后 天 工程總造價(jià)的5%,約____________ 元。
。2)其他支付方式:______________________ 。
2。 雙方同意工程的結算方法按下列第____________ 種進(jìn)行結算:
。1)固定價(jià)格,本工程總價(jià)款為_(kāi)___________元;
。2)單價(jià)不變,按實(shí)際數量加損耗率計算,但是總價(jià)不得超過(guò)____________ 元。
a。 乳膠漆和油漆類(lèi)為:墻面面積(減門(mén)不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
b。 瓷磚面積為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;
c。 實(shí)木地板面積為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積,拼花部分面積+10%×拼花部分面積;
d。 木工衣柜類(lèi)面積為:實(shí)際面積(平方米取整數值,小數位不夠0。5平方米按0。5平方米計算,超出0。5平方米的按1平方米計算);
e。 其他按項項目按項計算;
f。 其他按平方米計算的項目為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;
g。 估價(jià)項目測量后再具體報價(jià);
h。 經(jīng)甲方同意代購的項目按預算內造價(jià)購買(mǎi),經(jīng)甲方同意可以調整。
3。 特別費用的約定:
。1)施工過(guò)程中,施工現場(chǎng)發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
。2)施工過(guò)程中,因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負責。
。3)合同附件預算表中沒(méi)有列明稅費,稅費由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門(mén)交納;已經(jīng)列明稅費的,由乙方負責繳交。
。4)物業(yè)管理機構收取超過(guò)正常的物業(yè)小區內運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4。 乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署合同。其中涉及款項,甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%,則甲方應按實(shí)際比例先支付給乙方備料。
5。 工程驗收合格后,乙方應將有關(guān)資料送交甲方,雙方進(jìn)行工程結算。發(fā)包人接到資料后 天內未有異議,即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結算,雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條 工程預算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經(jīng)過(guò)甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條 責任與罰則
1。 施工調度、安全管理等事務(wù)由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無(wú)理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2。 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付____________ 的違約金。
3。 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________ 支付乙方延期付款違約金。
5。 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
6。 因一方原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),該方應及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時(shí)采取措施避免損失擴大,并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第十一條 雙方如對合同的執行發(fā)生爭議,應友好協(xié)商解決:協(xié)商無(wú)效的,可提交人民法院訴訟。
第十二條 附 則
1。 本合同一式兩份,雙方個(gè)執一份,同具法律效力。
2。 本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方(簽):________________________ 乙方公司(蓋章):____________
現場(chǎng)代表(簽):___________________ 現場(chǎng)代表(簽): ____________
證件名稱(chēng):______________________ 證件名稱(chēng):_____________________
頒發(fā)機構:______________________ 頒發(fā)機構:_____________________
證件號碼:______________________ 證件號碼:_____________________
__________ 年 ____月____ 日
裝飾合同 篇2
甲方(物業(yè)管理單位):_________聯(lián)系電話(huà):_________
乙方(裝修人):_________聯(lián)系電話(huà):_________
丙方(裝修施工單位):_________聯(lián)系電話(huà):_________
為了規范小區住宅室內裝飾裝修(以下簡(jiǎn)稱(chēng)裝修)活動(dòng)及管理行為,維護小區正常秩序和公共利益,根據國家《物業(yè)管理條例》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》等相關(guān)法規,對本小區_________棟_________房裝修管理服務(wù)事宜,達成本協(xié)議。
一、裝修項目或方案(可加附頁(yè))
二、裝修期限
裝修期限為_(kāi)________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如超期裝修,乙方應與甲方續簽住宅室內裝飾裝修管理協(xié)議。
三、裝修禁止行為
1、破壞或擅自改動(dòng)建筑主體和承重結構;
2、擅自增加樓面荷載;
3、在承重墻上穿洞或擴大承重墻上原有的門(mén)窗尺寸,拆除連接陽(yáng)臺的墻體;
4、將廳、房、陽(yáng)臺改為衛生間、廚房間,將雨水管用于排放生活污水;
5、破壞衛生間、廚房的地面防水層;
6、違法搭建建筑物、構筑物;
7、破壞或擅自改變住宅外觀(guān),擅自在非承重墻上開(kāi)門(mén)窗;
8、擅自改動(dòng)、接駁燃氣管道設施和公共管線(xiàn);
9、占用、損壞或者擅自變動(dòng)物業(yè)共有部位、共有設施設備;
10、其他影響建筑結構和使用安全的行為。
四、裝修管理規定
1、裝修施工人員進(jìn)入小區需佩帶《裝修出入證》,并接受甲方人員的查驗。乙方向甲方申領(lǐng)裝修施工人員《裝修出入證》_________個(gè),交納押金_________元/個(gè)共_________元。
2、裝修施工人員一般不允許在裝修住宅室內內住宿,如需留人看守施工現場(chǎng),乙方應向甲方申報登記。
3、裝修施工作業(yè)應當遵守消防規定,作業(yè)現場(chǎng)至少配備2個(gè)滅火器。
4、施工時(shí)間為每天8:00-12:00、14:00-18:00,其余時(shí)段禁止施工。
5、裝修施工期間,丙方須對各種管道口采取保護措施,避免雜物進(jìn)入管道造成堵塞。
6、甲方在履行管理職責時(shí)有權采取下列措施,乙方及丙方不得拒絕或阻礙:
(1)要求乙方或丙方提供有關(guān)資料;
(2)進(jìn)入裝修現場(chǎng)進(jìn)行檢查;
(3)制止違規裝修行為,要求停工或整改;
(4)向政府有關(guān)部門(mén)報告;
(5)采取_________措施;
五、室外設施及防盜門(mén)窗的安裝規定
1、室外各種設施如空調、太陽(yáng)能熱水器等,應當安裝在建筑設計預定的位置,尺寸不得超出設計要求。如原設計未預定位置,則按照甲方指定的統一位置進(jìn)行規范合理安裝?照{機冷凝水應當接入管道內,不得滴漏。
2、室外防盜門(mén)窗應按規定安裝,不得違反有關(guān)法規。
六、裝修材料與裝修垃圾的存放、清運與處置
1、裝修材料應存放于裝修住宅室內內,不得堆放在公共部位或公共場(chǎng)所,因裝卸需要暫時(shí)堆放的應盡快清理;不及時(shí)清理的,經(jīng)甲方通知后,乙方或丙方仍未做出適當安排的,甲方有權進(jìn)行處置,處置費用可從乙方的裝修保證金中扣除。
2、裝修垃圾清運采用下列第_________種方式:
(1)自行清運。乙方或丙方必須于每天18:00前清運堆放在指定地點(diǎn)的裝修垃圾;未按時(shí)進(jìn)行清運的,甲方將代其進(jìn)行清運,清運費用按_________元/車(chē)(不足一車(chē)按一車(chē)計)從裝修保證金中扣除。
(2)委托甲方清運。乙方或丙方應在需清運垃圾前一天通知甲方,并將裝修垃圾用包裝物裝載或捆扎后放在指定地點(diǎn);乙方或丙方須向甲方繳交裝修垃圾清運費_________元/車(chē),不足1車(chē)按1車(chē)計。
七、裝修保證金及管理服務(wù)費用
1、本協(xié)議一經(jīng)簽訂,乙方即按下列標準向甲方交納裝修保證金:
【】住宅物業(yè)每戶(hù)_________元;
【】非住宅物業(yè)每戶(hù)_________元。
2、裝修工程完畢后,經(jīng)甲方檢查確認無(wú)違章裝修、無(wú)損害公共利益及其他業(yè)主利益行為的,甲方在驗收后_________天(不得超過(guò)30天)內將裝修保證金退還乙方。
3、乙方按約定向甲方支付裝修服務(wù)費_________元。
4、_________。
八、其他約定
1、因裝修造成共用部位、共用設施設備損壞、共用管道堵塞、滲漏等,乙方應當立即組織修復;造成經(jīng)濟損失的,乙方應與受損人協(xié)商進(jìn)行合理賠償。協(xié)商不成的,可申請仲裁或者提起訴訟。屬于丙方責任的,乙方可向丙方追償。
甲方(蓋章):_________
乙方:_________
負責人(簽名):_________
裝修人(簽名):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
丙方(蓋章):_________
負責人(簽名):_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇3
甲方(發(fā)包方):_________身份證號碼:_________電話(huà):_________
乙方(承包方):_________資質(zhì)證書(shū)號:_________身份證號碼:_________電話(huà):_________
第一條工程概況
1、1工程地點(diǎn):_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1、2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1、3工程造價(jià):家庭居室裝飾裝修工程的價(jià)格,根據市場(chǎng)競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則,約定如下:總價(jià)款:_________元,大寫(xiě)(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見(jiàn)附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價(jià)單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實(shí)另計。
1、4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
。1)乙方包工、包全部材料。(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
。2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
。3)乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1、5工程期限_________天;開(kāi)工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
1、6工程內容及做法(見(jiàn)附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
2、1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》。
2、2乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,通過(guò)最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應資質(zhì)的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失。
2、3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者,應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關(guān)主管部門(mén)出具的務(wù)工證明、本人身份證、暫時(shí)居住證,向工程所在地的建設行政主管部門(mén)或者其指定的機構登記備案,實(shí)行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門(mén)制訂。
2、4凡沒(méi)有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》或者建設行政主管部門(mén)發(fā)放的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書(shū)的單位和個(gè)人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條工程監理
若本工程實(shí)行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第四條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
4、1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為_(kāi)________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見(jiàn)附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
4、2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見(jiàn)附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價(jià)款內);
4、3施工圖紙雙方簽字后生效。
第五條甲方權利義務(wù)
5、1開(kāi)工前_________天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場(chǎng)的牲口應認真清點(diǎn)及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
5、2開(kāi)工前將原有的電話(huà)設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項;
5、3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
5、4禁止拆動(dòng)室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線(xiàn),應負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;
5、5參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監督及對材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗收;
5、6工程所在的物業(yè)管理部門(mén)所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料;
5、7未經(jīng)原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動(dòng)建筑主體和承重結構;
5、8甲方無(wú)權要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃氣管線(xiàn);
5、9房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會(huì )或者單位房屋管理部門(mén)規定的地點(diǎn)、方式、時(shí)間堆放,并按有關(guān)規定清運;
5、10甲方不得拒絕和阻礙物業(yè)管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議的約定,對住宅室內裝飾裝修活動(dòng)的監督檢查;
5、11甲方進(jìn)行裝修不得損壞房屋原有節能設施,降低節能效果;
5、12未經(jīng)批準,甲方不得隨意在承重墻上穿洞,拆除連接陽(yáng)臺門(mén)窗的墻體,擴大原有門(mén)窗尺寸或者另建門(mén)窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經(jīng)穿管直接埋設電線(xiàn)或者改線(xiàn);
5、13未經(jīng)批準,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。
5、14因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第六條乙方權利義務(wù)
6、1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
6、2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個(gè)人,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;
6、3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
6、4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關(guān)部門(mén)指定的位置、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
6、5乙方設計師負責對甲方提供咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統一指揮和管理;
6、6乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;
6、7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
6、8乙方施工應符合有關(guān)規范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
6、9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
6、10乙方不得欺行霸市、強迫交易;
6、11乙方不得冒用其他企業(yè)名稱(chēng)和商標;
6、12乙方不得損害居民和其他經(jīng)營(yíng)者權益;
6、13在居民居住的地域,十二時(shí)三十分至十四時(shí)三十分、十九時(shí)至次日七時(shí)之間,乙方不得從事產(chǎn)生噪聲的房屋裝飾裝修活動(dòng)。
第七條工程變更
7、1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書(shū)面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見(jiàn)附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效;凡甲方直接與乙方現場(chǎng)工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
7、2合同簽訂后,甲方工程減項超過(guò)總工程款5%以上時(shí),須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場(chǎng),甲方需另外支付材料來(lái)回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
7、3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第八條材料的提供
8、1由甲方提供的材料、設備,其規格、質(zhì)量應符合設計要求(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時(shí)將材料、設備運到施工現場(chǎng)并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規格、質(zhì)量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由甲方承擔;
8、2由乙方提供的材料、設備的(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質(zhì)量與報價(jià)單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由乙方承提;
8、3甲方確定材料品牌、規格、型號或價(jià)位標準,由乙方負責為甲方代購的(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現場(chǎng)并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實(shí)際情況確定);若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
8、4除合同注明外,五金(門(mén)鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買(mǎi)并按時(shí)運到現場(chǎng);若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第九條工期延誤
9、1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
。1)工程量變化和設計變更;
。2)不可抗力;
。3)甲方未按時(shí)參加階段驗收而造成的停工;
。4)甲方同意工期順延的其他情況。
9、2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
9、3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
9、4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十條質(zhì)量標準
10、1工程質(zhì)量
。1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術(shù)標準、規范進(jìn)行施工。
。2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質(zhì)量驗收標準,工程一次驗收合格率達到100%,優(yōu)良率達到_________。
。3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時(shí)間內無(wú)償返工,達到工程質(zhì)量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質(zhì)量標準的,由甲方承擔返工責任及經(jīng)濟支出。
10、2雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第_________項標準驗收:
。1)《gb50210-20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規范》
。2)《北京市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規定》
。3)其它驗收標準:__________________
10、3施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí):
。1)可向北京市消費者協(xié)會(huì )家庭裝飾裝修投訴中心或北京市建筑裝飾協(xié)會(huì )投訴進(jìn)行調解;
。2)如不服調解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十一條工程驗收和保修
11、1雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:
。1)水、電管線(xiàn),防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
。2)油漆、面層涂料施工前驗收;
。3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時(shí)參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
11、2保修
。1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(見(jiàn)附件九:工程結算單),并填寫(xiě)工程保修單(保修期為貳年)(見(jiàn)附件十:工程保修單)。
。2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十二條工程款支付方式
12、1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
。1)本合同簽訂后,開(kāi)工前_________至_________日,甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款;
。2)完成_________%的工程量之日后的_________日內,甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款;
。3)竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款。
。4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿(mǎn),甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
12、2因變更施工內容導致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
12、3雙方款項往來(lái),均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
12、4竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價(jià)款的_________%的保修基金?⒐を炇蘸细窈骭________年內沒(méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第十三條違約責任
13、1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的,應及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價(jià)_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
13、2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。
13、3甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金。
13、4由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
13、5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價(jià)的2‰作為違約金。
第十四條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第_________種方式解決:
14、1向_________仲裁委員會(huì )申請仲裁;
14、2向人民法院起訴。
第十五條其他具體規定
15、1工程地在_________市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠程施工費;
15、2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點(diǎn),甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元,(此費用不在工程款內);
15、3施工期間,甲方將外屋門(mén)鑰匙_________把,交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場(chǎng)負責安裝好交付甲方使用;
15、4施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十六條附則
16、1本合同簽訂后工程不得轉包。
16、2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
16、3凡在_________市各家庭裝飾裝修市場(chǎng)內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)部門(mén)簽字(蓋章)后生效,三方各持一份。
16、4合同履行完后自動(dòng)終止。
16、5本合同實(shí)行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
16、6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十七條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
甲方(簽字):_________________乙方(簽字):_________________
簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日
家庭裝飾裝修市場(chǎng)合同認證意見(jiàn)(商場(chǎng)合同認證章):_________
委托代理人(簽字):_________
聯(lián)系電話(huà):_________________
簽訂地點(diǎn):_________________
_________年____月____日
裝飾合同 篇4
江蘇省xx市人民法院
民事判決書(shū)
(20xx)儀民初字第xxx號
原告:段XX
委托代理人:xxx,xx律師事務(wù)所律師。
被告:xxx裝飾工程有限公司。
法定代表人:王XX,總經(jīng)理。
被告:王XX
被告李XX
被告李某女
原告段XX與被告xxx裝飾工程有限公司、李XX、李某女、王XX裝飾裝修合同糾紛一案,本院于20xx年6月5日立案受理后,依法組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告段XX及其委托代理人、被告xx公司、王XX的共同委托代理人xx、李XX的委托代理人xx到庭參加訴訟,被告李某女經(jīng)本庭合法傳喚,未到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告段XX訴稱(chēng),自20xx年起被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程,并將之轉包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。被告李XX、李某女、王XX三人為公司股東,20xx年至20xx年期間,三人采用營(yíng)業(yè)收不入帳的方法,將公司約463萬(wàn)余元的收入據為股東個(gè)人所有或轉入李XX任法定代表人的江蘇xx裝飾工程有限公司賬戶(hù),導致xxx公司成為空殼公司;被告王XX、李某女在公司被吊銷(xiāo)后怠于履行清算義務(wù)。三人的行為侵害了債權人利益,故訴請法院判令被告xxx公司給付工程款58 466.92元,被告李XX、李某女、王XX承擔連帶責任。
提供主要證據:
1、原告與xxx公司工程結算表,xxx公司揚州分公司結算憑證,證明被告xxx公司欠原告工程款的.事實(shí);
2、xxx公司工商登記查詢(xún)表一份;
3、xxx現金會(huì )計xx證言,主要內容為20xx年4月至20xx年4月間,xxx公司正常經(jīng)營(yíng),但營(yíng)業(yè)收不入公司賬戶(hù),客戶(hù)交現金就由李某女拿走,刷卡就入xxx公司賬戶(hù),公司帳冊在李某女處,現在下落不明;
4、xxx揚州分公司建行帳戶(hù)和農行賬戶(hù)對賬單,顯示xxx公司分公司在20xx年3月至20xx年1月基本無(wú)營(yíng)業(yè)收入;
5、xxx代理人調查筆錄,主要內容為xxx帳冊在李某女處。
證據4-5證明被告xxx公司被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照,但被告王XX、李某女怠于履行清算義務(wù)的事實(shí)及被告李XX、李某女、王XX采用營(yíng)業(yè)收不入帳的方法,將公司收入個(gè)人所有或轉入關(guān)聯(lián)公司從而侵害原告債權的事實(shí)。
被告xxx公司辯稱(chēng),原告證據不能證明我公司欠他的裝修款,原告的訴訟請求應予以駁回。未提供證據。
被告王XX辯稱(chēng),原告稱(chēng)我將xxx公司財產(chǎn)混同個(gè)人財產(chǎn)不屬實(shí),公司債務(wù)與我無(wú)關(guān),我不應承擔連帶責任。未提供證據。
被告李XX辯稱(chēng),原告所稱(chēng)我將xxx公司財產(chǎn)混同個(gè)人財產(chǎn)不屬實(shí),公司債務(wù)應由公司在其財產(chǎn)范圍內償還,與我個(gè)人無(wú)關(guān);且原告對我的訴訟請求與對xxx的訴訟請求是兩個(gè)不同案由,應分案處理。未提供證據。
被告李某女書(shū)面辯稱(chēng),是李XX利用公司法定代表人身份挪用公司資金,拒絕歸還,我僅是業(yè)務(wù)總監,原告所稱(chēng)我將xxx公司財產(chǎn)混同個(gè)人財產(chǎn)不屬實(shí),為維持公司經(jīng)營(yíng),我還從自家借了幾十萬(wàn)給公司,原告對我的訴訟請求沒(méi)有事實(shí)依據,應予以駁回。未提供證據。
經(jīng)審理查明,自20xx年起,被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程,并將之轉包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。xxx公司成立于20xx年12月5日,公司注冊資本為人民幣10萬(wàn)元,原股東/發(fā)起人為李某女、李XX,認繳出資額分別為4萬(wàn)元、6萬(wàn)元,實(shí)際出資4萬(wàn)元、6萬(wàn)元。20xx年5月25日,公司股東變更為李某女、王XX,認繳出資4萬(wàn)元、6萬(wàn)元,實(shí)際出資4萬(wàn)元、6萬(wàn)元,法定代表人也變更為王XX。20xx年6月21日,被告王XX曾以xxx公司和李某女為被告向本院起訴,要求解散xxx公司,本院立案受理后,王XX申請保全公司帳冊,但本院在其提供的地點(diǎn)未能找到,20xx年9月19日本院以證據不足為由判決駁回王XX的訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照之前,xxx公司正常營(yíng)業(yè),但自20xx年3月31日至今一直未進(jìn)行清算。
上述事實(shí),有原告與xxx公司工程結算表、xxx公司工商登記查詢(xún)表、xxx現金會(huì )計xxx證言、xxx揚州分公司建行賬戶(hù)和農行賬戶(hù)對賬單、xxx代理人張木洋調查筆錄以及原、被告雙方當庭一致陳述等證據予以證實(shí)。
本院認為,對被告李XX所持原告對xxx的訴訟請求與對被告李XX、王XX、李某女的訴訟請求為兩個(gè)不同的案由,應分案處理的主張,本院認為被告李XX的主張沒(méi)有法律依據,同時(shí)從減少原告訟累、節約司法資源的角度考慮,對該主張不予以支持。對原告的訴訟請求,本院認為,首先,債務(wù)應當清償,原告提供的工程結算表及本院對xxx公司現金會(huì )計xxx的調查等證據足以證明被告xxx公司欠原告段XX工程款58 446.92元的事實(shí),被告xxx公司負有清償義務(wù),原告要求被告xxx公司給付工程款的訴訟請求符合法律規定,應該予以支持。其次,被告王XX、李某女作為股東,應在公司被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照后及時(shí)進(jìn)行清算,但二人怠于履行清算義務(wù),致使原告債權無(wú)法實(shí)現,違反了公司法及其司法解釋的相關(guān)規定,故應對該筆債務(wù)承擔連帶責任。第三,原告提供的現金會(huì )計xxx的證言、xxx揚州分公司建行賬戶(hù)和農行賬戶(hù)對帳單、原告本人和丁等人的結算單等證據已能證明xxx有營(yíng)業(yè)收,但公司帳冊掌握在被告李XX、李某女手中,現因二被告的原因,公司帳冊下落不明,應推定原告主張的被告李XX、李某女將xxx經(jīng)營(yíng)收入混同于個(gè)人財產(chǎn)或關(guān)聯(lián)公司財產(chǎn)的,濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避公司債務(wù)的事實(shí)成立,被告李XX、李某女的行為已嚴重損害了原告的利益,因此二人應對該筆債務(wù)承擔連帶責任。對原告所持被告王XX將公司財產(chǎn)混同于個(gè)人財產(chǎn),要求其承擔連帶責任的訴訟請求,因原告的債權產(chǎn)生于王XX接受李XX股份成為股東之前,與其不能實(shí)現債權之間無(wú)因果關(guān)系,故不予支持。綜上,依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據的若干規定》第七十五條的規定,判決如下:
被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內給付原告段XX工程款58 446.92元,被告李XX、李某女、王XX承擔連帶給付責任。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù),應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費1261元,公告費300元、保全費620元,合計2181元由被告xxx裝飾工程有限公司負擔;此款原告已墊付,則被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內償付給原告,被告李XX、李某女、王XX對此承擔連帶給付責任。
如不服本判決,可在判決書(shū)送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,同時(shí)預交上訴費1261元,上訴于江蘇省揚州市中級人民法院。
審 判 長(cháng) xxx
代理審判員 xxx
人民陪審員 xxx
二零XX年四月十二日
書(shū) 記 員 xxx
裝飾合同 篇5
委托方(甲方):______________
承接方(乙方):______________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:______________
2、居室規格:房型層(式)室廳廚衛
1)、室,計______________平方米;
2)、廳,計______________平方米;
3)、廚房,計______________平方米;
4)、衛生間,計______________平方米;
5)、陽(yáng)臺,計______________平方米;
6)、過(guò)道,計______________平方米;
7)、其他(注明部位)______________,計______________平方米。
總計:施工面積______________平方米。
3、施工內容:見(jiàn)預算書(shū)和施工圖。
4、委托方式:
5、工程開(kāi)工日期:______________
6、工程竣工日期:______________
工程總天數:______________天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))______________元,詳見(jiàn)本合同附件(二)《預算書(shū)》。
1、材料款______________元;
2、人工費______________元;
3、設計費______________元;
4、施工清運費______________元;
5、搬卸費______________元;
6、管理費______________元;
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng),經(jīng)雙方認可。詳見(jiàn)本合同附件(三)《工程材料決算清單》。
2、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
3、質(zhì)量檢查監督部門(mén):佛山市室內裝飾行業(yè)協(xié)會(huì )家庭裝潢專(zhuān)業(yè)委員會(huì )。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。詳見(jiàn)預算書(shū)。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,乙方進(jìn)場(chǎng)后甲方即應付35%工程款;當工期進(jìn)度過(guò)半(______________年______________月______________日),甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款,尾款5%工程款待甲方對工程竣工驗收后一周內結算。(注:甲方需在乙方通知三天內驗收)甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng),詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開(kāi)具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款,在下一次付款期前付清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
第六條:工程工期
1、如果因為乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至人工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方______________元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調解或仲裁部門(mén)協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來(lái)驗收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格,如有問(wèn)題,甲方自負責任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內前來(lái)驗收,應及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
第八條:其他事項
1、甲方
1)、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。
2)、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3)、如確實(shí)需要拆、改原建筑物結構或設備、管線(xiàn),應向所在地房管部門(mén)辦理手續,并承擔有關(guān)費用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2、乙方
1)、指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2)、負責施工現場(chǎng)的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
3)、嚴格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期。
4)、在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個(gè)月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應進(jìn)行補償。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應協(xié)商解決;驊{本合同和乙方開(kāi)具的收據向佛山市室內裝飾行業(yè)協(xié)會(huì )家庭裝潢專(zhuān)業(yè)委員會(huì )投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向——仲裁委員會(huì )申請仲裁;——人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出,應按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各壹份。
甲方(業(yè)主):______________(簽章)
電話(huà):______________
乙方:______________(簽章)
電話(huà):______________
簽約地址:______________
裝飾合同 篇6
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:XXXXX。
2、居室規格:計XX平方米。
3、委托方式:包工包料。
4、工程開(kāi)工日期:20xx年X月X日。
5、工程竣工日期:20xx年X月X日。
工程總天數:XX天。
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款:XXX元整(小寫(xiě):XXX元整)。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng),經(jīng)雙方認可。詳見(jiàn)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準,雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。詳見(jiàn)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,此時(shí)或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,詳見(jiàn)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該就是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付20%工程材料款和施工工費的10%;當工期進(jìn)度過(guò)半,甲方即第二次付施工工費的40%。剩余30%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
甲方在應付款日期不付款就是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng),此時(shí)詳見(jiàn)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開(kāi)具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款,當場(chǎng)結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價(jià)款的,此時(shí)每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
第六條:本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第七條:本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。
第八條:本合同自簽訂之日起生效。
甲方:
乙方:
簽約日期:年 月 日
裝飾合同 篇7
甲方(發(fā)包方):_________
單位名稱(chēng):________
_電話(huà):_________
住址:_________
通訊地址:_________
乙方(承包方):_________
住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
聯(lián)系人:_________
身份證號碼:_________
電話(huà):_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn):_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程造價(jià):家庭居室裝飾裝修工程的價(jià)格,根據市場(chǎng)競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則,約定如下:總價(jià)款:_________元,大寫(xiě)(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見(jiàn)附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價(jià)單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實(shí)另計。
1.4 工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5 工程期限_________天;開(kāi)工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1 甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為_(kāi)________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見(jiàn)附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
2 甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見(jiàn)附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價(jià)款內);
3 施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條 甲方權利義務(wù)
1 開(kāi)工前提供施工期間的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項;
2 參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監督及對材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗收;
3 工程所在的物業(yè)管理部門(mén)所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料;
4 房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會(huì )或者單位房屋管理部門(mén)規定的地點(diǎn)、方式、時(shí)間堆放,并按有關(guān)規定清運;
5 因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第四條 乙方權利義務(wù)
1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個(gè)人,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;
3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關(guān)部門(mén)指定的位置、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
5 乙方設計師負責對甲方提供咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人,關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與甲方聯(lián)系,以確保工程
6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;
7 乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8 乙方施工應符合有關(guān)規范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
9 乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
第五條 材料的提供
1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質(zhì)量應符合設計要求(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時(shí)將材料、設備運到施工現場(chǎng)并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規格、質(zhì)量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由甲方承擔; 2 由乙方提供的材料、設備的(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質(zhì)量與報價(jià)單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由乙方承提;
3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價(jià)位標準,由乙方負責為甲方代購的(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現場(chǎng)并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實(shí)際情況確定);若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
4 除合同注明外,五金(門(mén)鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買(mǎi)并按時(shí)運到現場(chǎng)。
第六條 工期延誤
1 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
2 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
3 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第七條 質(zhì)量標準
(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術(shù)標準、規范進(jìn)行施工。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質(zhì)量驗收標準驗收。
(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時(shí)間內無(wú)償返工,達到工程質(zhì)量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質(zhì)量標準的,由甲方承擔返工責任及經(jīng)濟支出。
第八條 工程驗收和保修
1 雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:
(1)水、電管線(xiàn),防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗收,各階段驗收合格后。若甲方接到通知后,未按時(shí)參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
2 保修
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(見(jiàn)附件九:工程結算單),并填寫(xiě)工程保修單(保修期為貳年)(見(jiàn)附件十:工程保修單)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第九條 工程款支付方式
1 竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
2 因變更施工內容導致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
3 雙方款項往來(lái),均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
第十條 違約責任
11.1 合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的,應及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價(jià)_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
11.4 由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
11.5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價(jià)的2‰作為違約金。
第十一條 附則
12.1 本合同簽訂后工程不得轉包。
12.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
12.4 合同履行完后自動(dòng)終止。
12.5 本合同實(shí)行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
12.6 合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字):_________
乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________
簽訂地點(diǎn):_________
簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日 _
________年____月____日
裝飾裝修市場(chǎng)合同認證意見(jiàn)(商場(chǎng)合同認證章):_________
委托代理人(簽字):_________
聯(lián)系電話(huà):_________
簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇8
發(fā)包方(甲方) 身份證號碼:
承包方(乙方) 身份證號碼:
根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、承包范圍:整套房子的裝飾裝修及水電改造。
3、承包方式:
4、開(kāi)工日期:本工程從年月日至年月
5、工程質(zhì)量:按甲方施工項目施工,按相關(guān)裝修標準驗收。
二、甲方工程項目清單
1、泥工部分:餐廳、客廳、主臥、次臥、復合地板、廚房衛生間陽(yáng)臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛生間大便器安裝。
3、木制作部分:客廳做電視柜、空中花園做書(shū)柜、客廳過(guò)道、空中花園、陽(yáng)臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門(mén)門(mén)套。
4、油工部分:客廳、餐廳、電視機背景墻貼石膏線(xiàn)、全房?jì)?88處理打磨、木制作做清面油漆4遍。
5、水電部分:全房水電改造,聯(lián)線(xiàn)移位空調走專(zhuān)線(xiàn),客廳餐廳
三、乙方用材品牌
1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠,全杉木木方,面板木線(xiàn)封口線(xiàn)采用全天然標準厚度。
2、水電:金杯、電線(xiàn)2.5-4㎡,天力PPR,熱水家裝管西蒙開(kāi)關(guān)面板。
3、油漆:華潤油漆、墻漆。
四、甲方義務(wù)及職責
1、開(kāi)工前為乙方施工進(jìn)場(chǎng)提供水源、電源。
2、甲方參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監督,參加材料的驗收,隱蔽工程驗收,單一項目驗收。
五、乙方義務(wù)及職責
1、施工中嚴格執行施工規范、質(zhì)量標準、安全操作規程、防火規定,保證質(zhì)量完成合同約定工程內容。
2、乙方施工過(guò)程中保證材料、工程質(zhì)量現場(chǎng)整潔及垃圾清運。
3、本工程保質(zhì)期為二年。
六、工程造價(jià)
本工程經(jīng)甲乙雙方協(xié)定采取人民幣(大寫(xiě)) 萬(wàn)元整包干形式支付,除此之外甲方無(wú)義務(wù)再支付任何費用。
七、款項支付
本工程分三次付款,第一次付總工程50%,第二次付總工程25%,
第三次工程竣工后甲方驗收合格后余款結清。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽字蓋章): 乙方(簽字蓋章):
年 月日
【裝飾合同模板八篇】相關(guān)文章:
裝飾石材購銷(xiāo)合同范本02-15
建筑裝飾工程施工合同12-03
建筑裝飾裝修合同范本11-27
裝飾裝修工程施工合同范本02-22
建筑裝飾層施工合同范本-承包合同02-18
家庭居室裝飾裝修施工的合同范本02-14
裝飾瓶說(shuō)課稿12-17
裝飾公司開(kāi)業(yè)賀詞11-16