- 相關(guān)推薦
最新的地坪漆施工合同7篇
在當今社會(huì )，人們對合同愈發(fā)重視，能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多，它可以保護民事法律關(guān)系。知道嗎，寫(xiě)合同可是有方法的哦，下面是小編整理的地坪漆施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
最新的地坪漆施工合同 1
發(fā)包方：________ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：________ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關(guān)規定，為了明確甲、乙雙方在施工過(guò)程中的權利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng)：閩港新城A區地下室環(huán)氧地坪施工工程
2、工程地點(diǎn)：湖南省耒陽(yáng)市閩港新城
3、涂裝顏色：以現場(chǎng)樣板為準
4、工程面積：3350 ㎡
5、施工類(lèi)型：環(huán)氧平涂地坪
6、施工工藝：
�、倩娲蚰�、除塵;
�、跐L地面接觸劑;
�、郗h(huán)氧樹(shù)脂調合石英砂刮底;
�、艽蚰コ龎m;
�、莪h(huán)氧樹(shù)脂調合膩子粉批涂;
�、蕲h(huán)氧樹(shù)脂調合膩子粉批涂;
�、吲蚊嫱�;
�、酀L最后一道面涂
7、承包方式：該項目采取由乙方包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工、包稅金的方式進(jìn)行總承包。
8、合同單價(jià)：環(huán)氧地坪40元/㎡，環(huán)氧劃線(xiàn)8元/m，環(huán)氧箭頭30元/個(gè)
9、總造價(jià)：合同總價(jià)暫定：150600.00(大寫(xiě)：壹拾伍萬(wàn)零陸佰)元整。
明細如下：
環(huán)氧地坪平涂：3350乘以40元/㎡=134000元(此部分總價(jià)包干，結算不再調整)車(chē)位線(xiàn)及車(chē)行道線(xiàn)暫定2000米乘以8元/m=16000元(此部分為按實(shí)結算)。環(huán)氧箭頭暫定20個(gè)乘以30元=600元(此部分為按實(shí)結算)
第二條工程期限
本工程必須于____年____月____日完工。
第三條雙方責任
一、甲方責任：
1、合同簽定時(shí)，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場(chǎng)規劃;
2、開(kāi)工前，保證接通電源到施工場(chǎng)地;
3、開(kāi)工前，保證涂裝區域干燥、無(wú)積水或塵土雜質(zhì);
4、施工期間不安排交叉施工;
5、施工現場(chǎng)需相關(guān)工程人員進(jìn)行協(xié)調、安排;
6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，并做好現場(chǎng)的封閉管理工作，禁止無(wú)關(guān)人員的進(jìn)出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
二、乙方責任：
1、不得將工程轉包第三方;
2、按照合同約定的施工工藝施工，并保證施工材料合格;
3、保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無(wú)裂縫、無(wú)分層、無(wú)底色泛出;
4、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規章制度，并接受甲方工程監理的監督和正確的指導;
5、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。
6、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;
7、乙方需向甲方提供材料樣品并經(jīng)甲方認可，以保證乙方施工時(shí)材料、工藝與所提供樣品一致。
8、切實(shí)做好保修工作。
第四條工程款項結算及支付
1、第⑥道工序完成后,甲方即付給乙方總工程款的70%;
2、工程竣工驗收合格一周內，甲方在五個(gè)工作日之內審核完畢并支付至結算款的97%，余款3%一年質(zhì)保期滿(mǎn)后一周內付清(無(wú)息)。
4、本工程禁止提現，乙方必須提供相應審批金額的建安稅發(fā)票
第五條違約責任
1、本工程保修期為12個(gè)月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的`約定時(shí)間內應無(wú)條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。
2、乙方必須于____年____月____日完成，除甲方書(shū)面許可的順延工期外，乙方未按期開(kāi)工或竣工或未按進(jìn)度計劃確定的各階段工期(分段工期)履行或未及時(shí)履行任何一項義務(wù)的，每逾期一日，應當承擔1000元/天的違約金。任何一項逾期達5日，甲方有權解除合同，乙方應當按本合同總金額的20%向甲方支付違約賠償金，對因此給甲方造成的損失(包括但不限于甲方應付給第三方的違約金、賠償金等)均由乙方承擔。
第六條竣工驗收及驗收標準
1、工程完工后，甲方按合同約定和國家相關(guān)的施工規范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫(xiě)環(huán)氧地坪工程竣工驗收單，簽字生效。
2、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進(jìn)行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：
甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過(guò)協(xié)商或協(xié)調解決;協(xié)商或協(xié)調不成的，可向乙方所在地仲裁機關(guān)申請或向人民法院起訴。
第八條合同效力
1、本合同一式肆份，雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(蓋章)：________
乙方(蓋章)：________
法定代表人(簽章)：________
法定代表人(簽章)：________
委托代理人(簽章)：________
委托代理人(簽章)：________
單位地址：________
單位地址：________
賬號：________
賬號：________
電話(huà)：________
電話(huà)：________
簽訂時(shí)間：________
簽訂時(shí)間：________
最新的地坪漆施工合同 2
甲方： (簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方： (簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就__車(chē)間地坪漆施工的事宜達成如下協(xié)議：
一、工程施工內容
廠(chǎng)房地面涂裝綠色、中灰色環(huán)氧樹(shù)脂地坪漆;工程面積： ㎡,施工包工包料單價(jià): ___元/㎡。
二、乙方施工工藝、步驟及技術(shù)要求
(1)、施工工藝
水泥地坪表面預處理—涂環(huán)氧底層漆—刮環(huán)氧砂漿膩子—自干8小時(shí)后，打磨、找補填平—找補、局部刮涂第二層環(huán)氧砂漿膩子—自干8小時(shí)后，打磨、找補填平—清潔吸塵—涂氧面漆第一遍—自干8小時(shí)以上—涂氧面漆第二遍。
(2)施工步驟及技術(shù)要求：
1、施工前對地面進(jìn)行前處理。對于地面的凹凸不平地面先采用水泥或環(huán)氧樹(shù)脂砂漿進(jìn)行修補平整，確保施工地面的平整清潔、干燥、無(wú)污漬。
2、環(huán)氧滲透底漆施工：將環(huán)氧底漆配比比例進(jìn)行混合配比，用攪拌機攪拌5分鐘，然后使用滾筒按要求進(jìn)行均勻涂抹，涂層厚度為15ūm，使其與地面附著(zhù)力達到最佳，并起到封閉微孔作用。
3、環(huán)氧砂漿層施工：待底漆干燥約2小時(shí)后，將環(huán)氧砂漿按施工比例進(jìn)行配比混合均勻，用攪拌機攪拌5分鐘，用饅刀將材料刮平，使表面平整，兩次中間涂層按此施工要求施工完畢并打磨平整,涂層厚度達到120ūm，即基底層施工完畢。
4、環(huán)氧地坪面漆施工：待中涂層干燥8小時(shí)后，將環(huán)氧面漆按施工比例進(jìn)行配對混合均勻，用攪拌器攪拌5分鐘，用滾筒涂裝(兩遍)，涂裝時(shí)發(fā)現雜質(zhì)應立即除去。面漆的硬化時(shí)間約為24小時(shí)，涂層總厚度達到250ūm，即面漆涂層施工完畢。
5、工程保養期：地面施工完工后需要保養7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。
三、乙方服務(wù)及質(zhì)量承若
乙方對產(chǎn)品和施工質(zhì)量的承諾，根據合同要求。
1、施工前：與甲方現場(chǎng)技術(shù)人員進(jìn)行交流、溝通，詳細介紹產(chǎn)品的性能及配套施工方案，可為客戶(hù)選定適合的最佳產(chǎn)品和工藝施工提供參考，使環(huán)氧樹(shù)脂漆的涂裝工藝達到最佳理想效果，并按照甲方的要求在預定的時(shí)間內施工完畢。
2、工程施工完畢，交付使用后，根據選用產(chǎn)品的使用時(shí)限規定，如發(fā)現起層、脫落等現象，乙方按照合同規定或國家相關(guān)質(zhì)量法規對甲方進(jìn)行經(jīng)濟賠償。
3、顏色按甲方提供的樣板色彩標準進(jìn)行調配施工，工程交付使用后，十年內在使用過(guò)程中如發(fā)現起層、脫落等現象，乙方負責及時(shí)修復完好。
4、我公司嚴格按照國家標準和《企業(yè)標準》組織生產(chǎn)，每批產(chǎn)品的提供均有合格的檢驗報告書(shū)及樣板，施工按涂裝工藝和安全要求進(jìn)行，正常陰晴天氣在兩周內施工完畢。
四、安全防腐措施
該施工以安全第一、質(zhì)量第一為前提，本公司對此施工作以下安全防范措施：
1、施工前，安全技術(shù)人員到施工現場(chǎng)做安全防范監督和安全技術(shù)指導。
2、施工現場(chǎng)工作人員必須穿戴工作服、口罩及安全手套。
3、每次上崗作業(yè)前，安全管理員對施工人員進(jìn)行安全防護監督并提出和要求在施工中應該注意的`安全事項。
4、甲方負責向乙方提供施工用水源、電源，乙方應注意用電用水安全。
5、施工過(guò)程中出現的一切安全責任由乙方全負責。
五、施工工期要求：
至簽訂合同之日起，25日內完成全部施工項目，包括地坪衛生的打掃，(因甲方原因導致的工期延誤，工期順延)。
六、工程造價(jià)、單價(jià)及面積：
1、總施工面積：____㎡
2、包工包料(開(kāi)具工程發(fā)票)單價(jià)： 元/平方米。
3、工程總造價(jià)：____￥
七、付款方式：
待工程完工后，甲方在3天內向乙方支付工程總額的工程款，其中扣除作為工程質(zhì)保金，一年后工程無(wú)工程質(zhì)量問(wèn)題，一次性付清所扣除的余款。
本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效率力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
最新的地坪漆施工合同 3
甲方：
電話(huà)：
乙方：
電話(huà)：
根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關(guān)規定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負責環(huán)氧地坪的供應和施工，達成如下協(xié)議：
第一條：施工面積和合同價(jià)格：
面積：______，單價(jià)為 元/平方，(決算面積按實(shí)際面積計算)，總價(jià)：__
第二條：材料：
環(huán)氧砂漿地坪
第三條：工程質(zhì)量標準
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質(zhì)量問(wèn)題，與乙方無(wú)關(guān)，建議混凝土標號不低于C25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的`室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時(shí)，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質(zhì)量問(wèn)題與乙方無(wú)關(guān)。
第四條：施工與驗收
施工開(kāi)始日期，甲方必須通知乙方。
開(kāi)工日期天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進(jìn)行驗收，如三日內未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒(méi)有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣 元，
第六條：終則
1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應當首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當地法院提出訴訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
最新的地坪漆施工合同 4
發(fā)總包方（甲方）：
承接包方（乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，本著(zhù)自愿、平等的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本合同。
第一條項目?jì)热荩?/strong>
工程名稱(chēng)：環(huán)氧砂漿地坪
第二條工程概括：
1、單價(jià)：環(huán)氧砂漿地坪40元/㎡（此價(jià)格含普通發(fā)票。）
2、面積以實(shí)際測量為準。
3、本工程采用包工包料形式，乙方包括主材環(huán)氧樹(shù)脂的提供與施工，施工工藝為一遍打磨，一遍底漆，一遍砂漿，一遍打磨，一遍膩子，滾涂一遍面漆。
4、漆膜顏色：綠色
第三條付款方式與期限
工程款按實(shí)際測量面積結算：完工后，甲方一次性結清工程款項。
第四條甲方代表及甲方責任
一、甲方代表
甲方委托____先生為甲方代表，按合同約定，全權負責甲方工作的.實(shí)施，
二、甲方責任
乙方委派___先生為乙方代表，按合同約定，全面負責乙方工作的實(shí)施。
甲方責任：
1、確定地坪達到施工條件3天前，向乙方發(fā)出書(shū)面或電話(huà)進(jìn)場(chǎng)通知；
2、正式施工前，甲乙雙方共同參加施工說(shuō)明及現場(chǎng)技術(shù)要求交底；
3、施工前將場(chǎng)地物料挪開(kāi)、清理。
第五條乙方代表與乙方責任
一、乙方代表
乙方委派先生為乙方代表，按合同約定，全面負責乙方工作的實(shí)施。
二、乙方責任
1、乙方在進(jìn)入甲方工廠(chǎng)后，應遵守甲方廠(chǎng)區管理，簽訂《安全守則》。
2、按章按序施工，及時(shí)向甲方代表或監理單位申報驗收已完工區域，有責任維護已完工地坪。
3、乙方應充分考慮和落實(shí)有關(guān)施工安全措施，因忽視或違章操作而造成的損失，由乙方承擔責任；出現安全事故由乙方承擔責任。
4、遵守國家法律法規和工地現場(chǎng)施工管理規定，文明施工。
5、按要求在施工期內完成工程，若有特殊情況延遲工程交期，應與甲方協(xié)商溝通，否則延遲一天扣2%工程款。
第六條保修服務(wù)
施工完畢后12個(gè)月內，由乙方施工所引起的工程質(zhì)量問(wèn)題由乙方提供免費修補服務(wù)；保修期滿(mǎn)后，維修服務(wù)由甲乙雙方協(xié)商解決，費用另議。施工前乙方已查看甲方施工現場(chǎng)并已全面清楚施工現場(chǎng)各因素，確保甲方現場(chǎng)已達到施工要求和條件
發(fā)包方（蓋章）：
承接方（蓋章）：
日期：
最新的地坪漆施工合同 5
甲方：________
乙方：________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本地坪項目相關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條項目概況
1.1項目名稱(chēng)：________
1.2項目地點(diǎn)：________
1.3項目面積：約計________ m(結算按實(shí)際測量數據為準)
第二條合同期限
2.1乙方進(jìn)場(chǎng)日期為20_____年________月________日至20______年________月________日交付驗收，合同期限總日歷天數________天。
2.2如遇到下列情況，合同期限天數應予自動(dòng)順延：
2.2.1甲方在合同規定進(jìn)場(chǎng)前一天，未能將待施工區域場(chǎng)地交給乙方，或有非本項目服務(wù)人員及物品進(jìn)入或存放于待施工區域;
2.2.2甲方應提供的電源、水源等設施未能接通，影響乙方正常工作;
2.2.3由于項目本身或總體項目發(fā)生變更，變更的內容直接影響本項目的工藝規格、內容及工作量;
2.2.4因天氣影響(如氣溫、溫度達不到項目施作要求)或因不可抗力(如：臺風(fēng)、暴雨、水災、火災、地震、戰爭、暴亂等)而影響合同進(jìn)行;
2.2.5其它突發(fā)事件(如：停電、工作面滲水或漏水、施工場(chǎng)所封閉不嚴等)影響工作進(jìn)度;
2.2.6甲方未按合同規定付款;
2.2.7其它影響合同條款執行的情況出現。
第三條合同價(jià)款
備注：此價(jià)格不包含任何稅金稅票，如需開(kāi)票另加6%稅金。
4.2工程竣工時(shí)根據實(shí)際施工面積和數量進(jìn)行按實(shí)調整后結算。
4.3如果經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，在施工中增加了新項目或工藝發(fā)生變更，合同單價(jià)及工期應作相應調整。
第四條雙方配合
4.1甲方指定為本項目駐現場(chǎng)代表，乙方指定________為本項目駐現場(chǎng)代表，代表雙方在遇到各種問(wèn)題時(shí)協(xié)調解決。
4.2甲方應使現場(chǎng)具備作業(yè)條件，必須在乙方進(jìn)場(chǎng)前一天對作業(yè)區域進(jìn)行出空、潔凈處理，以保證項目如期進(jìn)行。
4.3甲方應提供標準混凝土基面，質(zhì)量應符合國家標準或乙方要求(詳見(jiàn)乙方技術(shù)方案及資料)，混凝土已做過(guò)耐磨和其他養護處理的，甲方應做出書(shū)面通知，若做過(guò)水性養護處理的基礎，會(huì )有產(chǎn)生與硬化劑反應的可能性。否則由此出現的一切問(wèn)題乙方不承擔責任，因甲方提供的新做或現有混凝土基面存在嚴重的質(zhì)量問(wèn)題足以影響乙方施工質(zhì)量時(shí)，雙方應在經(jīng)過(guò)實(shí)地踏勘后另行補充簽訂《基面處理備忘錄》，于完工后立即按照實(shí)測面積結算。
4.4甲方免費提供安排現成220V或380V用電連接點(diǎn)及照明設備，供應量必須保證項目正常進(jìn)行的需要。
4.5甲方應協(xié)調處理現場(chǎng)，保證場(chǎng)地無(wú)其它項目交叉以及主要通道的暢通，以滿(mǎn)足本項目作業(yè)及運輸的需要，約束其它非本項目服務(wù)人員進(jìn)入現場(chǎng)踩踏地坪或影響作業(yè)。
4.6甲方應負責辦理施工許可證及其它作業(yè)所需證件、批件或臨時(shí)申請批準手續。
4.7甲方保證在作業(yè)過(guò)程中及保養期內現場(chǎng)無(wú)漏水、滲水問(wèn)題，門(mén)窗齊全可阻擋戶(hù)外風(fēng)雨，乙方應指定專(zhuān)人監護。
4.8在乙方完成作業(yè)后的初步養護期內，甲方有義務(wù)協(xié)助乙方保護現場(chǎng)，禁止其他人員進(jìn)入作業(yè)區域;養護期后方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質(zhì)軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。
4.9地面使用過(guò)程中，地面發(fā)生硬傷情況時(shí)，維修費用由甲方自行承擔。
4.10原有施工縫、伸縮縫等不做處理。
4.11乙方做好作業(yè)組織管理，維持現場(chǎng)整潔、道路暢通，項目完成后清理現場(chǎng)。
4.12如因現場(chǎng)作業(yè)條件變化或因其它原因需調整工藝或合同期限，乙方應書(shū)面通知甲方。
4.13乙方應按照雙方規定的驗收標準及期限完成項目并合格交驗。
4.14在項目完成后規定的保修期內，由于乙方原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，乙方于接到通知后應提供無(wú)條件保修。
4.15乙方有義務(wù)將地坪的養護及注意事項提供給甲方。
4.16如雙方未能履行以上義務(wù)，導致給對方造成損失的，責任方應賠償對方的有關(guān)損失及誤工費。
第五條項目驗收
5.1在項目完成后三個(gè)工作日內，甲方須組織相關(guān)人員驗收并確認實(shí)際作業(yè)數量;如遇特殊情況甲方需推遲驗收的，應書(shū)面通知乙方，經(jīng)乙方同意后，延遲最多不超過(guò)十五天。甲方應作好此期間的現場(chǎng)保護工作。
5.3本項目做為單項專(zhuān)業(yè)項目只做單項驗收，與甲方的其它項目無(wú)關(guān)，不得與整體工程或其它項目做捆綁驗收及結算。
5.4如有下列情形之一，應視為本工程已事實(shí)上完成驗收并經(jīng)甲方確認合格：
5.4.1甲方已在乙方作業(yè)材料層的基礎上進(jìn)行其它工序的操作;
5.4.2甲方超過(guò)規定的時(shí)間不做驗收的;
5.4.3乙方的作業(yè)區域已經(jīng)被投入使用的。
第六條質(zhì)量保證
6.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為十二個(gè)月整。
6.2保修范圍：由于環(huán)氧地坪漆本身材料質(zhì)量問(wèn)題造成的不達標情況。
6.3保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
6.4保修期后，乙方提供優(yōu)質(zhì)跟蹤服務(wù)，維修收取工本費。
6.5以下情形導致的質(zhì)量問(wèn)題，不在保修范圍內，甲方不能借此影響對乙方的付款：
6.5.1在上一道工序未完全達到要求時(shí)，甲方要求乙方趕工或現場(chǎng)交叉施工而影響質(zhì)量;
6.5.2甲方要求乙方趕工或施工時(shí)現場(chǎng)有其他交叉施工，影響工程質(zhì)量;
6.5.3完工后，地面遭到甲方人為損傷、超負荷使用;
第七條付款方式
7.1合同簽訂生效后，甲方應支付合同總造價(jià)的.—— %備料款。
7.2乙方材料、人員進(jìn)場(chǎng)后當日內，甲方再支付合同總造價(jià)的備料款60%。
7.3施工進(jìn)度過(guò)半時(shí)，甲方再支付合同總造價(jià)的20%。
7.4施工完畢，按實(shí)際結算面積總價(jià)結清余款。
7.5甲方將采取現金方式向乙方支付款項。
第八條違約與爭議
8.1如甲乙雙方中的一方單方面解除合同或部分解除合同，應負違約責任，按照違約額的30%支付對方違約金。
8.2如乙方無(wú)故拖延項目的交驗期限，每拖延一天按照合同額的3‰支付甲方違約金。
8.3如甲方不按照合同規定的進(jìn)度支付合同款，乙方有權停止施工，所造成的誤工損失由甲方承擔(按照進(jìn)駐現場(chǎng)人數計算，每人每天叁佰元標準)，甲方每拖延一天按照應支付款額的3‰支付乙方滯納金，同時(shí)合同期限相應順延。
8.4甲方不按照合同規定的期限按時(shí)付款、驗收或支付款項時(shí)，應向乙方支付違約金、滯納金。
8.5因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向仲裁委員會(huì )申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第九條合同生效與終止
9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第十條附則
10.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》、等相關(guān)法律規章執行，或雙方協(xié)商解決。
10.2本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
最新的地坪漆施工合同 6
定做方：
承攬方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱(chēng)，地點(diǎn)，方式
1-1承攬項目名稱(chēng)：
1-2承攬項目地點(diǎn)：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹(shù)脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實(shí)際面積為準。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規格工藝進(jìn)行施工;
3-2地坪漆顏色根據甲方選定為：
3-3塑膠地板顏色根據甲方選定為：
4、價(jià)格及付款方式
4-1地坪漆單價(jià)/m2;
4-2塑膠地板單價(jià) 元/m2
4-2工人、材料、機械、進(jìn)場(chǎng)后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;
5-2水泥結合牢固，無(wú)空鼓，不起砂，無(wú)龜裂，無(wú)水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時(shí)空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-5施工前定作方向承攬提供施工圖紙，完成通水通電，工作門(mén)窗到位，水電費由定做方負擔;
5-6施工期內定做方不安排交叉施工;
5-7施工過(guò)程中當事人雙方應專(zhuān)門(mén)指定一人做現場(chǎng)協(xié)調和監督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節假日可以順延)進(jìn)行驗收，無(wú)故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時(shí)，可向法定質(zhì)量監督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過(guò)錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過(guò)程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-2本合同開(kāi)工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，并以書(shū)面形式確定順延期限;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場(chǎng)地者;
7-3-2施工中因停電，停水連續影響24小時(shí)以上，或連續間歇性停電停水三天以上者;
7-3-4定作方未近合同規定支付 付款，工程進(jìn)度面影響施工進(jìn)度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現場(chǎng)應該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應嚴格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的`完工質(zhì)量達不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒(méi)有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協(xié)調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應及時(shí)將所需施工場(chǎng)所提供與承攬方進(jìn)行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應按時(shí)支付合同定價(jià)款，如因定作方不能及時(shí)付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過(guò)程中相關(guān)費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應具有相應的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過(guò)錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無(wú)正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發(fā)生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時(shí)，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進(jìn)行協(xié)商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執一份。
定作方： 承攬方：
法定代表人：
法定代表人：
授權代表：
開(kāi)戶(hù)行：
開(kāi)戶(hù)行：
最新的地坪漆施工合同 7
甲方（發(fā)包方）：
單位名稱(chēng)：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系電話(huà)：
乙方（承包方）：
單位名稱(chēng)：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系電話(huà)：
鑒于甲方擬進(jìn)行地坪漆施工工程，乙方具備相應的施工資質(zhì)和能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、工程概況
工程名稱(chēng)：_______
工程地點(diǎn)：_______
工程內容：按照甲方要求進(jìn)行地坪漆施工，包括但不限于地面打磨、底漆涂刷、中涂施工、面漆涂刷等。
二、工程期限
開(kāi)工日期：_______
竣工日期：_______
總工期：_______天。如因不可抗力等不可預見(jiàn)、不可避免的原因導致工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商可適當延長(cháng)工期。
三、工程質(zhì)量標準
乙方應嚴格按照國家及地方相關(guān)標準和規范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達到合格標準。
地坪漆應具有良好的耐磨性、耐腐蝕性、防滑性等性能，顏色均勻、無(wú)明顯色差。
工程竣工后，乙方應提交工程質(zhì)量驗收報告，經(jīng)甲方驗收合格后方可視為工程完工。
四、工程造價(jià)及付款方式
工程造價(jià)：本工程總造價(jià)為人民幣_______元（大寫(xiě)：_______）。
付款方式：
�。�1）合同簽訂后，甲方向乙方支付工程總造價(jià)的___% 作為預付款；
�。�2）工程進(jìn)度達到_______時(shí)，甲方向乙方支付工程總造價(jià)的___%；
�。�3）工程竣工驗收合格后，甲方向乙方支付工程總造價(jià)的___%；
�。�4）剩余工程總造價(jià)的___% 作為質(zhì)量保證金，自工程竣工驗收合格之日起___ 個(gè)月后，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方一次性支付給乙方。
五、雙方責任與義務(wù)
甲方責任與義務(wù)：
�。�1）提供施工所需的場(chǎng)地、水、電等必要條件；
�。�2）按照合同約定及時(shí)支付工程款項；
�。�3）協(xié)助乙方協(xié)調與工程相關(guān)的外部關(guān)系。
乙方責任與義務(wù)：
�。�1）組織專(zhuān)業(yè)施工隊伍，按照合同約定的工程內容、質(zhì)量標準和工期要求進(jìn)行施工；
�。�2）負責施工過(guò)程中的安全管理，確保施工人員的人身安全和工程的安全施工；
�。�3）遵守施工現場(chǎng)的管理規定，文明施工，保持施工現場(chǎng)的整潔；
�。�4）工程竣工后，負責清理施工現場(chǎng)，做到工完場(chǎng)清。
六、工程變更
如甲方要求對工程內容進(jìn)行變更，應提前通知乙方，并提供變更設計方案。
因工程變更導致費用增加或減少的，雙方應協(xié)商確定調整后的工程造價(jià)。
七、工程驗收
工程竣工后，乙方應通知甲方進(jìn)行驗收。
甲方應在接到通知后的___ 個(gè)工作日內組織驗收，如逾期未驗收視為驗收合格。
如工程驗收不合格，乙方應在規定的時(shí)間內進(jìn)行整改，直至驗收合格。整改費用由乙方承擔。
八、違約責任
若甲方未按照合同約定支付工程款項，每逾期一天，應按照未支付款項的___% 向乙方支付違約金。
若乙方未按照合同約定的.工期、質(zhì)量標準進(jìn)行施工，每逾期一天或出現質(zhì)量問(wèn)題，應按照工程總造價(jià)的___% 向甲方支付違約金。
雙方任何一方違反本合同其他約定的，應承擔相應的違約責任。
九、爭議解決
本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、其他條款
本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。
本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。
簽訂日期：_______年____月____日
簽訂日期：______年____月____日
【最新的地坪漆施工合同】相關(guān)文章：
地坪漆施工合同03-08
地坪漆施工合同5篇03-23
地坪漆施工合同(5篇)03-23
地坪漆施工合同范本03-08
地坪漆施工合同集合5篇04-22
簡(jiǎn)單地坪漆施工承包合同范本03-03
地坪漆工程施工合同范本（精選10篇）04-08
最新施工合同10-14
最新施工合同04-11