電力施工簡(jiǎn)易合同范本
電力工程是電作為動(dòng)力和能源在多種領(lǐng)域中應用的工程。那么電力工程安裝合同協(xié)議書(shū)怎么寫(xiě)呢?以下是小編為大家整理的電力施工簡(jiǎn)易合同范本，感謝您的欣賞。
發(fā)包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本建設工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)： ；
2、工程地點(diǎn)： ；
3、工程范圍： ；（詳見(jiàn)施工圖紙內容）；
4、承包方式：＿ .
5、材料及工藝補充說(shuō)明（詳見(jiàn)施工圖紙內容）
二、合同工期及工期延誤
1、開(kāi)工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期總天數 天（以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工之日算起）；
2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價(jià)款萬(wàn)分之＿ ＿的違約金，算至驗收合格之日；
3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：
a發(fā)包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開(kāi)工條件；
b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進(jìn)度款；
c發(fā)包人代表（或監理工程師）未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進(jìn)行；
d設計變更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過(guò) 小時(shí)；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累計超過(guò) 小時(shí)。
4、承包人在以上情況發(fā)生后 日內，就延誤的工期以書(shū)面形式向發(fā)包人代表（或監理工程師）提出報告；發(fā)包人代表（或監理工程師）在收到報告后 日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見(jiàn)，視為同意順延工期。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：合格、按照《鋼結構施工質(zhì)量驗收規范》驗收。
四、合同價(jià)款
總計合同金額（大寫(xiě)）（人民幣） ，小寫(xiě)￥ .
五、工程款結算及支付
1、主鋼構進(jìn)場(chǎng)之日起 日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的 的進(jìn)度款；
2、綱結構主體完工之日起 日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的 的進(jìn)度款；
3、工程全部完工之日起 日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的 的.進(jìn)度款；承包人向發(fā)包人開(kāi)具工程合同總價(jià)款 的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于壹年內返還承包人；
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后 日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發(fā)包人提交給設計院，承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過(guò)。
2、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點(diǎn)，免費提供施工用水、電；
3、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協(xié)調好周邊及有關(guān)部門(mén)關(guān)系；
4、承包人于接到審查合格圖紙 日內完成主構件的加工并運抵工地現場(chǎng)
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進(jìn)行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質(zhì)量保證書(shū)；
七、安全施工與檢查
1、承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患；
2、發(fā)包人應對其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育；發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規定進(jìn)行施工，因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用；
3、如發(fā)生安全事故，承包人應按有關(guān)規定立即上報有關(guān)部門(mén)并通知發(fā)包人，同時(shí)按政府有關(guān)部門(mén)要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用；
4、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時(shí)，應按政府有關(guān)部門(mén)的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書(shū)面形式通知發(fā)包人屆時(shí)驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時(shí)間；發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔；
2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格；
3、竣工工程經(jīng)驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應由發(fā)包人承擔；
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無(wú)法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進(jìn)行竣工驗收和辦理移交手續；
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工工程負責免費保修，保修期限屆滿(mǎn)后，承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。
九、現場(chǎng)代表
發(fā)包人現場(chǎng)代表＿＿＿＿＿，承包人現場(chǎng)代表＿ ＿，雙方代表的權利義務(wù)按本合同約定，解決工程中所遇問(wèn)題的協(xié)商、及決策意見(jiàn)的簽證、處理；如一方換人時(shí)應提前三天書(shū)面通知對方。
十、違約責任
一方違約時(shí)，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬(wàn)元。
十一、爭議解決
雙方約定，在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生爭議時(shí)，雙方應及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應向 人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關(guān)規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括：
1、本合同
2、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
3、圖紙
4、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件
合同訂立時(shí)間：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同訂立地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿ 頁(yè)
發(fā)包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：
電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話(huà)：
傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 開(kāi)戶(hù)銀行：
賬 號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 賬 號：
郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿ 郵政編碼：
【電力施工簡(jiǎn)易合同】相關(guān)文章：
電力施工的合同06-24
電力施工合同07-20
工程簡(jiǎn)易施工合同07-14
正規簡(jiǎn)易施工合同07-07
電力施工合同模板04-12
電力施工安全合同07-01
電力安全施工合同06-30
簡(jiǎn)易工程施工合同11-13