建設工程施工合同范本

　　發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：

　　承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設部，國家工商管理總局共同發(fā)布的《建設工程施工合同》及其他有關(guān)法律、法規，自愿、平等、公平和誠實(shí)信用的原則，甲乙雙方就_____________工程協(xié)商簽訂合同，共同信守。

　　第一條、工程事項

　　1.1工程名稱(chēng)：_______________________________________

　　1.2工程地點(diǎn)：_______________________________________

　　1.3工程內容：_______________________________________

　　1.4工程開(kāi)竣工日期：____年___月___日至___年__月___日。

　　第二條、工程承包范圍

　　2.1承包范圍:乙方包工，包料。

　　第三條、發(fā)包人工作

　　3.1甲方向乙方提供設計圖紙，核定乙方的施工方案。

　　3.2甲方向乙方提供水、電、場(chǎng)地、工人住宿，方便乙方施工。

　　第四條、承包人的.權利和義務(wù)

　　4.1按照協(xié)議約定進(jìn)入現場(chǎng)并嚴格按照設計圖紙進(jìn)行施工，保證按期完工。

　　4.2施工中做到文明施工，嚴格按照安全標準組織施工。

　　4.3乙方編制施工方案，由甲方審定后實(shí)施。

　　4.4乙方保證按圖施工，不得私自變更甲方圖紙，如需更改必須與甲方溝通協(xié)商。

　　第五條、工程造價(jià)和結算

　　5.1工程總價(jià)：大寫(xiě)_________________________________

　　5.2結款方式：合同簽訂之日，甲方付給乙方__________元為預付款。

　　5.3乙方材料及工人進(jìn)場(chǎng)再付工程款___%大寫(xiě)__________元

　　5.4工程全部結束驗收合格后,甲方向乙方付清余款。

　　5.5工程結束三天內為工程驗收期，逾期視為工程合格。

　　第六條、由于以下原因造成竣工日期推遲和延誤，工期相應順延。

　　6.1不可抗力及自然災害因素，如雨、雪等天氣；地震、洪水等天災。

　　6.2發(fā)包人未能按約定日期支付工程相應款項，使施工不能正常進(jìn)行。

　　第七條、違約責任

　　7.1除國家法律法規政策明確規定或其它不可抗力因素外，任何一方違約造成的損失，由違約方承擔賠償責任。

　　7.2甲方未按約定的時(shí)間和要求提供場(chǎng)地，方案回復，支付工程款的，乙方可以要求順延工期，同時(shí)引起的停工待料，延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。

　　第八條、爭議解決方式

　　8.1本合同在執行過(guò)程中發(fā)生的爭議由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的可向當地人民法院起訴。

　　第九條、其他

　　9.1協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可以洽商，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效應。

　　第十條、合同份數及生效日期

　　10.1本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

【建設工程施工合同】相關(guān)文章：

建設工程施工合同06-17

建設工程施工合同11-30

建設工程施工投標合同06-12

建設工程施工合同范例05-23

建設工程施工合同模板04-14

建設工程施工合同的范本03-30

港口建設工程施工合同06-29

建設工程施工合同模板08-18

建設工程施工合同【熱】08-18

【薦】建設工程施工合同04-24