路燈施工合同的范本
導語(yǔ)：對于路燈施工，各位可以簽訂一份合同。下面是小編收集整理的路燈施工合同范本，供各位閱讀和借鑒。
路燈施工合同范本
發(fā)包人（全稱(chēng)）： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包人（全稱(chēng)）： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：***路燈亮化工程
工程地點(diǎn)：***鎮
工程內容：**街道管線(xiàn)敷設、燈具底座、燈具安裝。
二、工程承包范圍
承包范圍：上述工程內容中設備材料供應、管線(xiàn)安裝、附件安裝和管井砌筑、燈光照明調試。
三、合同工期
開(kāi)工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
管線(xiàn)敷設工期總日歷天數**天、燈具安裝日歷天數**天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準必須全部?jì)?yōu)良（如因工程質(zhì)量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責）。約定工程為一年的非人為損壞保修期。
五、合同價(jià)款
工程單價(jià)以預算書(shū)為準，工程量以實(shí)施施工決算量為準。金額（大寫(xiě)）：材料、管線(xiàn)敷設、安裝及調試費用：RMB*** 萬(wàn)元，￥：**元
六、付款方式
合同簽訂后，乙方立即進(jìn)行現場(chǎng)按圖紙及甲方意見(jiàn)實(shí)際測繪，準備材料、敷設各種路燈管線(xiàn)、燈具安裝，工程完工驗收后一次性結清工程款。
七、安全責任
乙方在路燈施工過(guò)程中，應注意安全監管，杜絕安全事故發(fā)生。一旦發(fā)生安全事故，所有責任概由乙方承擔全部責任。
八、 組成合同的`文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同書(shū)
2、合同條件
3、國家和市有關(guān)標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
4、圖紙
5、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件
九、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本《合同條件》中分別賦予它們的定義相同。
十、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
十一、本合同書(shū)一式四份，甲乙雙方各執二份。
十二、合同生效
合同訂立時(shí)間：
合同訂立地點(diǎn)：
本合同雙方約定 簽字蓋章 后生效。
發(fā)包人（公章）： 承包人（公章）：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托法定代表人： 委托法定代表人：
電話(huà)： 電話(huà)：
傳真： 傳真：
日期： 日期：
路燈制作安裝合同
立合同人：
定作人：膠南市xx鎮大xxx村民委員會(huì )
承攬人：膠南市xx電器商行
根據《中華人民共和國合同法》，以上立合同人經(jīng)充分協(xié)商，就承攬人承攬定作人的村內街道路燈制作安裝事宜，達成如下約定：
工程名稱(chēng)：xx村街道led48w路燈制作安裝工程。
工程地點(diǎn)：膠南市寶山鎮xx村村內街道。
承攬方式：大包，由承攬人包工包料。
工期約定：自2013年7月8日至2013年7月25日止。
工程價(jià)款：xxx元。
付款方式：承攬人工程竣工、經(jīng)定作人驗收合格后、定作人收到承攬人的發(fā)票之日起三日內付全部工程款的95%，即41000元;余款于2013年12月30前付清。
路燈數量及質(zhì)量約定：本工程系led路燈項目，為led燈。所用材料及部件須國標合格產(chǎn)品，路燈使用后達到led路燈效果。
led彎臂路燈11盞：燈臂1.2米，熱鍍鋅后噴塑，鋁壓鑄led燈頭，臺灣晶元驅動(dòng) 。
led鍍鋅路燈10盞：高度6米，壁厚2.7mm，上口徑60mm，下口徑140mm，熱鍍鋅后噴塑。
電纜線(xiàn)6平方(國標)700米，膠州電纜廠(chǎng)生產(chǎn)。
4平方國標電纜線(xiàn)150米，膠州電纜廠(chǎng)生產(chǎn)。
混凝土預埋件70mm×70mm×70mm
電腦時(shí)控加空氣開(kāi)關(guān)(上海一氣)2個(gè)
質(zhì)保約定：承攬人承諾所設計安裝的路燈符合相關(guān)的質(zhì)量標準，質(zhì)量保證期三年。質(zhì)保期內出現質(zhì)量問(wèn)題，由承攬人及時(shí)免費修理更換。
因產(chǎn)品設計及安裝出現質(zhì)量問(wèn)題，造成第三人人身?yè)p害的由承攬人承擔責任。安裝過(guò)程中施工安全由承攬人自行負責。
驗收約定：承攬人完工后及時(shí)約請定作人及包村第一書(shū)記對工程進(jìn)行驗收，驗收合格后出具書(shū)面驗收單。
違約責任：
承攬人未按本合同約定的質(zhì)量要求設計安裝的，由承攬人自行改正，并承擔逾期完工的違約責任;
承攬人不能在合同約定時(shí)間完工的，每遲延一天要償付總價(jià)款的1%的違約金;
質(zhì)保期內出現故障由承攬人負責維修，承攬人通知二日內仍不履行維修義務(wù)，定作人可以自行安排維修，維修費用由承攬人承擔。每遲延一天要承擔違約金100元;
定作人未按照合同約定時(shí)間付款的，每遲延一天要償付遲延付款額1%的違約金;
本合同執行中發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當事人應該協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以向人民法院提起訴訟。
本合同附件與本合同同等效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式三份，雙方一份，幫扶包村xxx書(shū)記所在單位黃島區xxx留存一份。
定作人：膠南市xx山鎮xxxx村民委員會(huì )
法定代表人：
二〇一三年七月xx日
承攬人：膠南市xx電器商行
代表人：
二〇一三年七月xx日
【路燈施工合同的】相關(guān)文章：
路燈施工合同06-12
路燈施工合同09-08
路燈施工合同模板12-07
路燈安裝施工合同04-22
路燈施工熱門(mén)合同09-08
路燈工程安裝施工合同02-07
路燈施工合同范本07-26
路燈施工合同(15篇)04-28
路燈施工合同15篇04-25