- 相關(guān)推薦
購房分期付款協(xié)議書(shū)實(shí)用
在當今社會(huì )生活中，很多場(chǎng)合都離不了協(xié)議，簽訂協(xié)議可以使雙方受到法律的保護。什么樣的協(xié)議才是有效的呢？以下是小編收集整理的購房分期付款協(xié)議書(shū)實(shí)用，希望能夠幫助到大家。
購房分期付款協(xié)議書(shū)實(shí)用1
甲方（債權人）：
乙方（債務(wù)人）：
根據青島市中級人民法院判決，由甲方承建乙方籌建的青島市市級糧食儲備庫二期工程，乙方拖欠甲方工程款一案，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方欠甲方工程款相關(guān)還款事宜達成如下協(xié)議：
第一條、經(jīng)青島市市北區人民法院和青島市中級人民法院判決，乙方欠甲方工程款及相關(guān)費用共計人民幣3012419.29元（其中：工程款793633.18；損失費1705378.5；質(zhì)保金468192.61；訴訟費、評估費25215+20000），后經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意乙方還款在確保誠信的基礎上還款人民幣240萬(wàn)元（大寫(xiě)：貳佰肆拾萬(wàn)元整）。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務(wù)，為了保證甲方的債權能早日實(shí)現，甲、乙雙方就該欠款還款事宜達成如下內容：
1、甲方同意乙方分三次還款，乙方第一次還款時(shí)間與數額：___年12月30日前還工程款100萬(wàn)元（大寫(xiě)：壹佰萬(wàn)元整，以實(shí)際到甲方賬戶(hù)為準），乙方第二次還款時(shí)間與數額：___年12月30日前還工程款80萬(wàn)元（大寫(xiě)：捌拾萬(wàn)元整，以實(shí)際到甲方賬戶(hù)為準），乙方第三次還款時(shí)間與數額：___年12月30日前還工程款60萬(wàn)元（大寫(xiě)：陸拾萬(wàn)元整，以實(shí)際到甲方賬戶(hù)為準）。
2、如果乙方不能按上述約定時(shí)間足額還款，只要發(fā)生一次超過(guò)七天，甲方有權要求乙方按原判決數額一次性支付全部剩余欠款數額，并按日支付判決數額0.5%的違約金，并付判決數額利息。
3、乙方已經(jīng)根據法律有關(guān)規定，經(jīng)對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經(jīng)慎重考慮，乙方同意在本協(xié)議簽訂后根據甲方要求隨時(shí)賦予本協(xié)議強制執行效力。
4、本協(xié)議還款數額包含[___]青民一終字第655號判決書(shū)及青島市市級糧食儲備庫二期工程項目?jì)热�。其中二期工程主體、工程場(chǎng)區路面（室外）、排水溝及消防管網(wǎng)、強弱電若仍存在工程欠款，則均由青島海川建設集團有限公司在雙方已談妥協(xié)議價(jià)款（240萬(wàn)）中支付。
5、本協(xié)議還款時(shí)乙方必須支付現金或支票（不包括承兌支票），不得以物抵債或其他任何方式的還款。
第三條、爭議的.解決方式
本合同在履行中如發(fā)生爭議，按原判決執行，乙方一次性付清原判決工程款及本協(xié)議第二條2款約定的違約金和利息。本協(xié)議履行完畢，雙方關(guān)于青島市市級糧食儲備庫二期工程的工程糾紛再無(wú)爭議，甲方不得以任何理由向有關(guān)司法機關(guān)，向乙方主張青島市市級糧食儲備庫二期工程中判決款項。
第四條、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。所有款付清后自動(dòng)失效。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
日期：
購房分期付款協(xié)議書(shū)實(shí)用2
甲方：
乙方：
鑒于乙方因急需資金，于_____年_____月_____日向甲方提出借款請求，甲方本著(zhù)對員工的關(guān)心和幫助，將人民幣元出借予乙方，同時(shí)乙方也向甲方填寫(xiě)了相應的借款單據�，F由于乙方原因不能一次性?xún)斶�以上借款，雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商后，根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法律解釋達成以下分期還款內容：
1、本協(xié)議簽訂后，乙方將于每自然月10日前向甲方還款，還款期為_(kāi)____年_____月_____日至_____年_____月_____日，每月還款為_(kāi)____元，以上共計_____元整，甲方的帳號為：_____。
2、若乙方?jīng)]有按期償還每月約定款項數額，超過(guò)10日的'，則甲方有權解除本協(xié)議，乙方應一次性?xún)斶�全部欠款及利息。
3、本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生糾紛，雙方同意依法向北京市海淀區人民法院提起訴訟。
4、本協(xié)議一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力。
甲方：乙方：
簽訂地點(diǎn)：
_____年_____月_____日
購房分期付款協(xié)議書(shū)實(shí)用3
出賣(mài)人： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
聯(lián)系地址：聯(lián)系電話(huà)：
買(mǎi)受人： 身份證號：
家庭地址： 聯(lián)系電話(huà)：
甲、乙雙方本著(zhù)自愿的原則，就所認購的商品房達成如下協(xié)議：
1、甲方開(kāi)發(fā)位于孝感市火車(chē)站勝利街的陽(yáng)光美苑物業(yè)，現房出售。
2、 甲方同意乙方采用分期付款的方式購買(mǎi)甲方開(kāi)發(fā)的 棟 單元 號，建筑面積 平方米，單價(jià)為 元/平方米，總價(jià)為 元整。
3、分期付款方式
4、乙方應在本協(xié)議書(shū)簽訂后至 年 月 日前，帶齊相關(guān)資料到 物管處簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》 ，同時(shí)交清購房款，乙方交付的購房首付款無(wú)息轉為購房款的一部分。
5、若乙方未在本合同第 3 條約定期限內簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,則甲方有權將該物業(yè) 另行出售，乙方購房首付款不予退還；甲方在本合同第 3 條約定的.時(shí)間內，若將乙方所 認購物業(yè)另行出售，則甲方雙倍退還乙方所付購房款。
6、乙方保證本合同的姓名、身份證號、聯(lián)系方式準確、有效。否則，因此造成的責任 及后果均由乙方承擔。
7、本合同如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可依法向人民法院起訴。
8、本合同壹式貳份（甲乙雙方各持壹份） ，經(jīng)雙方蓋章或簽字即生效。雙方簽訂《商品 房買(mǎi)賣(mài)合同》后本協(xié)議自動(dòng)作廢。
甲方： 乙方（簽章） ：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
購房分期付款協(xié)議書(shū)實(shí)用4
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
認購方:
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
身份證號碼:
聯(lián)系電話(huà):
通訊地址:
甲乙雙方本著(zhù)自愿、平等、互利的原則，簽訂本協(xié)議書(shū)。 乙方于 年 月 日購買(mǎi)位于 住宅小區 號住房。該房屋的建筑面積為： ㎡，總房款為￥ (大寫(xiě): 元整)。已簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》并支付甲方首期房款￥ (大寫(xiě): 元整)，剩余未付房款￥ (大寫(xiě)： 元整)�，F乙方因選擇分期付款，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致剩余房款采用分期付款方式支付，分期期限為 年，按每 月支付一次，共 期，協(xié)議書(shū)《房款分期付款補充協(xié)議》。 付款期限為 年 月 日起至 年 月 日。
甲、乙雙方達成的.協(xié)議具體內容如下:
1、本協(xié)議為已簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》附屬補充協(xié)議。只對主合同的付款方式重新協(xié)商約定，其余約定事項以主合同內容為主。
2、如乙方付款逾期90日內，自本協(xié)議約定的應付款期限日第二天起至實(shí)際支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付總房款萬(wàn)分之貳的滯納金，并且直至乙方剩余費用全部付清。
3、如乙方逾期時(shí)間超過(guò)90日或乙方單方終止約定，甲方有權單方解除《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及其附屬補充協(xié)議。按《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及其附屬補充協(xié)議約定的內容辦理相關(guān)違約責任事項。
4、本協(xié)議履行期間，甲方需保障乙方所購房屋正常使用。且乙方應予全力配合。
5、本協(xié)議書(shū)一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
6、分期付款明細：第1期，于 年 月 日前支付房款人民幣 元; 第2期，于 年 月 日前支付房款人民幣 元; 第3期，于 年 月 日前支付房款人民幣 元;
乙方可提前一次性付清所有剩余。 本協(xié)議一式叁份，自簽訂之日起生效，甲、乙雙方和銷(xiāo)售部各執1份每份具有同等的法律效力
甲方(簽章)： 乙方(簽字)：
日 期： 日 期：
購房分期付款協(xié)議書(shū)實(shí)用5
甲方（債權人）：
電話(huà)：
乙方（債務(wù)人）：
電話(huà)：
乙方擔保人：
電話(huà)：
為了不增加債務(wù)人償還欠款的負擔，不給債權人帶來(lái)經(jīng)濟損失，雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就有關(guān)事項達成如下協(xié)議：
第一條還款內容
1.還款金額：人民幣12600元（大寫(xiě)壹萬(wàn)貳仟陸佰元整。）
2.利率：按照6個(gè)月分期支付欠款，月利率5%執行。
具體每月支付欠款為：20xx元x(1+5%)=2100元。
3.每月的還款時(shí)間：每月25號之前，逾期一天，每天以30元作為懲罰。
4.還款期限：乙方自簽訂此協(xié)議之日起至_____年_____月_____日全部還清債務(wù)。
第二條抵押物
乙方將作為還款的抵押，并提供文字材料證明。抵押期限：自本協(xié)議生效之日起至乙方還清甲方與本合同有關(guān)的`全部款項及利息為止。
第三條甲乙雙方的義務(wù)
�。ㄒ唬┘追降牧x務(wù)：
1.對乙方交來(lái)抵押物的單證妥善保管，不得遺失、損毀。
2.在乙方到期還清所有本協(xié)議規定的款項后，將抵押物的單證完整交給乙方。
�。ǘ┮曳降牧x務(wù)：
1.應按照本協(xié)議規定時(shí)間主動(dòng)償還甲方的欠款及利息。
2.乙方在簽訂協(xié)議之日起交付抵押物的文字材料證明。
第四條違約責任及其它事項。
1.乙方如因本身責任不按合同規定支付給甲方欠款及利息的，乙方應負違約全部責任。按照欠款本金的雙倍給予甲方賠償(即違約后，償付甲方貳萬(wàn)肆仟元人民幣)。
2.如果乙方出現逃逸或者去向不明聯(lián)系不到本人，則剩余的欠款由擔保人予以承擔。
第五條本合同經(jīng)擔保人見(jiàn)證后生效。
本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各執一份，擔保人留存一份。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽約日期
【購房分期付款協(xié)議書(shū)】相關(guān)文章：
分期付款購房協(xié)議書(shū)04-03
分期付款購房協(xié)議書(shū)11-09
簡(jiǎn)單分期付款購房協(xié)議書(shū)02-11
購房分期付款協(xié)議書(shū)范本（精選8篇）05-27
分期付款購房協(xié)議書(shū)范本（通用5篇）05-24
購房合同分期付款11-11
分期付款購房合同范本03-18
分期付款的協(xié)議書(shū)03-31