【精品】買(mǎi)賣(mài)合同集錦十篇
隨著(zhù)廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的法律效力與日俱增，它可以保護民事法律關(guān)系。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？下面是小編幫大家整理的買(mǎi)賣(mài)合同10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
出賣(mài)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)： 身份證：
委托人： 身份證：
買(mǎi)受人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)： 身份證：
委托人： 身份證：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，雙方就買(mǎi)賣(mài)事宜訂立如下協(xié)議，以資雙方共同遵守：
第一條 甲方愿將其位于 占用土地、地上所有房屋、設備及所有附屬物件(詳細見(jiàn)交接清單)全部出賣(mài)給乙方而乙方愿依約付價(jià)承買(mǎi)。
第二條 本站買(mǎi)賣(mài)價(jià)金，共計價(jià)金人民幣 元整。本件定金 元整，乙方已于簽訂合同前交清于甲方，在此蓋章后為甲方已收到價(jià)款，甲方不再給乙方另行出具收據。
第三條 甲方授受前條價(jià)金同日由甲方會(huì )同乙方至合同第一條所載加油站地址，將加油站內工廠(chǎng)建筑物、加油設施及連同附屬物件全部逐件驗對交乙方保管。
第四條 甲方對于買(mǎi)賣(mài)標的物交付同時(shí)應告知乙方， 所交接標的上的瑕疵。
第五條 甲方于合同成立同日將出賣(mài)加油站相關(guān)的證件全部移交乙方，以便乙方以已方名義辦理相關(guān)經(jīng)營(yíng)手續。
第六條 本件買(mǎi)賣(mài)成立后，乙方在辦理手續時(shí)倘若手續上應甲方另出立字據，或需要甲方的蓋章等時(shí);甲方應無(wú)條件應付，不得刁難推諉或借故向乙方要求補貼加價(jià)等情況。
第七條 本件買(mǎi)賣(mài)標的物甲方保證為自己所有， 確與他人毫無(wú)交加不明事情。倘日后如有第三人提出異議時(shí)，甲方自應出來(lái)抵御并據理排除一切障礙，絕不得使乙方蒙受任何虧損。
第八條 甲方保證本件買(mǎi)賣(mài)標的物全部所有權并無(wú)與他人經(jīng)過(guò)訂立買(mǎi)賣(mài)合同及抵押權、典權、質(zhì)權等他項權利的設定，沒(méi)有為任何債權提供保證。
第九條 如甲方違反前三條合同條件之一時(shí)，乙方有權追究的甲方的責任并要求甲方給予賠償。
第十條 本件買(mǎi)賣(mài)標的物有關(guān)營(yíng)業(yè)水電費用，自合同簽訂日以后則歸乙方負責繳納。但以前的部分由甲方負責完納，否則甲方應賠償因此致乙方受損害的責任。
第十一條 自本買(mǎi)賣(mài)合同訂立日起，甲方將加油站占用范圍內土地使用權在加油站出賣(mài)的同時(shí)也一并轉讓給乙方使用，使用期限至年 月 日。土地使用到期后，按國家規定應辦理的土地使用續期手續由乙方辦理，乙方有權繼續使用。
第十二條 乙方有權在加油站內興建各種設施，經(jīng)營(yíng)從事多種業(yè)務(wù)。如國家征用加油站或加油站拆遷，政府按規定給予的補償由乙方所有，在辦理手續時(shí)甲方給予協(xié)助。
第十三條 本件買(mǎi)賣(mài)標的物清單與本合同具有同等法律效力。 第十四條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。(如有補充協(xié)議附后)
賣(mài)方(甲方)：
買(mǎi)方(乙方)：
委托人： 委托人： 年 月 日
買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
合同雙方當事人： 出賣(mài)人(甲方)：_______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
身份證號碼：__________________________ _______________
(房屋共有產(chǎn)權人)身份證號碼___________________________ _______________以上______人是本合同中所述房屋的共有產(chǎn)權人。
買(mǎi)受人(乙方)：_______________ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)身份證號碼：___________________________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執行。
第二條、本合同中所述房屋為_(kāi)____________________________，是
________________________的家庭(夫妻)共同財產(chǎn)。原建房售房單位允許轉賣(mài)，該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務(wù)，以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。
第三條、上述房產(chǎn)的交易價(jià)格： 成交價(jià)格為：人民幣___________元整(大寫(xiě)：____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。
第四條、付款時(shí)間與辦法： 甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款，并已在_20xx_年____月___日將全款人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整交付甲方，付全款付款當天甲方開(kāi)出收款收條給乙方，并注明收款數額及款項用途。
第四條、房屋交付： 甲方應在開(kāi)發(fā)商交房當日將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續和該房有關(guān)的文件及票據交付乙方，(以各項文件及票據為證明)。甲方于房屋交付使用時(shí)將交易的房產(chǎn)及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第五條、甲方逾期交付房屋及逾期的違約責任： 除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房?jì)r(jià)款向甲方追究違約金。逾期不超過(guò)30天，違約金自約定房屋交付之日第二天起至實(shí)際交付之日止，每延期一日(遇法定節假日順延)，甲方按乙方已支付房?jì)r(jià)款金額的_10_%(大寫(xiě)數字)向乙方支付違約金，合同繼續履行；逾期超過(guò)30天(大寫(xiě)數字)，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第____種約定，追究甲方的違約責任。
1.甲方按乙方累計已付款的__10 %(大寫(xiě)數字)向乙方支付違約金，合同繼續履行，并在本合同第五條約定的實(shí)際交付之日起_15_天內交付房屋。
2.終止合同，甲方將乙方累計已付款全額還與乙方。賠償損失等同于乙方全額的房款。再按_10%_利率付給乙方利息。
第五條、關(guān)于產(chǎn)權登記的約定： 本房屋以后遇到需要辦理房屋產(chǎn)權證，土地證等其它手續，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，按以下約定進(jìn)行。
1.面積。因房屋是期房。先以圖紙上的標注面積進(jìn)行結算。待實(shí)際交房后，以實(shí)測，面積為準。開(kāi)發(fā)商、甲方、乙方三方相互結算。長(cháng)退短補。
2、交房后至未過(guò)戶(hù)期間。因此房是拆遷安置房，此房證是甲方姓名.甲方應給與乙方，保留在乙方手中。因甲方私藏、隱匿、或抵押、借貸、轉讓等行為均屬于違法無(wú)效。由此所造成的一切后果均由甲方負責。
3.過(guò)戶(hù)條件成熟后，甲方應積極協(xié)助乙方辦理過(guò)戶(hù)手續，并提供所需全套資料。過(guò)戶(hù)的所有費用由乙方負責。
第六條、本合同辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)____ 公證處公證;但本合同不經(jīng)過(guò)任何法律公證具有同等的法律效力。公正費由乙方負責。本合同在雙方簽字之日(20xx年______月______
日)起生效。本合同中空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第七條、本合同需由甲方，乙方，見(jiàn)證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____張。甲方產(chǎn)權人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份,見(jiàn)證方(中間人)____________一份，留存備查。第八條、本合同發(fā)生爭議的解決方式： 雙方本著(zhù)友好協(xié)商，公平合理的原則簽定本合同，簽定本合同后，雙方應嚴格遵守執行，不得以任何理由反悔。在履約過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方可通過(guò)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下方式解決糾紛。 1. 提交______仲裁委員會(huì )仲裁。 2. 任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第九條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定由甲方，乙方，見(jiàn)證方三方共同協(xié)商解決，與本合同同具法律效力。
第十、條雙方約定的其他事項：
出賣(mài)方(甲方)：
購買(mǎi)方(乙方)：
見(jiàn)證人：
20xx.
身份證號碼： 身份證號碼： 身份證號碼： 身份證號碼： 身份證號碼：
買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：_________________________________________
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：_________________________________________
根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商，就乙方向甲方購買(mǎi)標準廠(chǎng)房和使用配套場(chǎng)地達成如下協(xié)議，以資共同遵守。
一、 基本情況：
1、 乙方購買(mǎi)甲方坐落在_________市_______________區(縣)_____________路_________弄(新村)______________支弄_____________號________號廠(chǎng)房______層，廠(chǎng)房建筑面積_____________平方米，并配套場(chǎng)地______________平方米，按房產(chǎn)證為準。
2、 土地使用權限為_(kāi)______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實(shí)際年限按產(chǎn)權證。
3、 廠(chǎng)房區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。
二、 廠(chǎng)房?jì)r(jià)格及其它費用：
1、 廠(chǎng)房?jì)r(jià)格每平方米人民幣______________________元(大寫(xiě))，總價(jià)(含人民幣土地價(jià)格)人民幣_______________________________元(大寫(xiě))。
2、 乙方在甲方園區內的物業(yè)管理費每年人民幣___________________元(大寫(xiě))。
三、 付款方式、期限及交房期：
1、 廠(chǎng)房總價(jià)分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬(wàn)元(大寫(xiě))。
(1)________年_____月____日前甲方把廠(chǎng)房通過(guò)有關(guān)部門(mén)驗收合格后交付乙方使用，同時(shí)乙方在收到甲方廠(chǎng)房后支付人民幣__________________萬(wàn)元(大寫(xiě));
(2)其余房款應在甲方辦妥相關(guān)產(chǎn)權交易后(以產(chǎn)權交易中心核發(fā)產(chǎn)權證之日為準)6日內一次性付清，在辦理中產(chǎn)生的契稅由乙方負責。
3、 以上付款以轉帳或現金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過(guò)三個(gè)月不付款，甲方有權終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠(chǎng)房和土地總價(jià)的10%計;若甲方不能辦理土地、房產(chǎn)二證，或將土地、廠(chǎng)房抵押給任何第三方，則售房合同無(wú)效，甲方無(wú)條件全額退還乙方所有的購房款，并按廠(chǎng)房和土地總價(jià)10%支付給乙方作為違約金。
四、其他規定：
1、 甲方在辦理好產(chǎn)權證后再給乙方協(xié)助辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續，在辦理中發(fā)生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、 乙方所購產(chǎn)權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業(yè)，但必須通知管理方，受讓或承租方企業(yè)可以以本廠(chǎng)房地址進(jìn)行工商注冊。
3、 廠(chǎng)房?jì)韧恋貙倥�，廠(chǎng)區內按現有的設施配套使用給乙方，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)同意，不得擅自搭建簡(jiǎn)易棚及房屋，甲方須協(xié)助乙方辦理搭建秘備的簡(jiǎn)易棚手續。
4、 乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高噪音、高用電量的項目。
5、 乙方在所購房屋內組織生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。
6、 乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協(xié)助辦理，增容費用由乙方向有關(guān)部門(mén)按規定交納。
7、 本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充確定，與本合同具有同等法律效力。
8、 甲方在完成售房的全過(guò)程后，則乙方有權支配和使用該廠(chǎng)房，甲方無(wú)權干涉。
9、 本廠(chǎng)房的質(zhì)量保修期為交付后一年內有效。
五、 本合同主體及責任：
1、 甲方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________
2、 乙方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________
(甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔保責任)
六、 本合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、乙雙方和執一份，房產(chǎn)管理局和公證處各執一份。
甲方： 乙方：
代表( 簽名蓋章)：
代表( 簽名蓋章)：
電話(huà)：
電話(huà)：
簽約日期：
年 月 日
簽約地址：
買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
賣(mài)方：_______________（ 簡(jiǎn)稱(chēng)甲方） , 身份證號碼：_____________________
買(mǎi)方：_______________（ 簡(jiǎn)稱(chēng)乙方） , 身份證號碼：_____________________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買(mǎi)甲方擁有的座落在______ 縣_____ 小區_______ 擁有的房產(chǎn)（ 別墅、寫(xiě)字樓、公寓、住宅、廠(chǎng)房、店面） ，建筑面積為_(kāi)____ 平方米。（房屋所有權證編號：）。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為：?jiǎn)蝺r(jià)：人民幣________ 元/ 平方米，總價(jià)：人民幣___________ 元整（大寫(xiě)：____ 佰____ 拾____ 萬(wàn)____ 仟____ 佰____ 拾____ 元整）。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________ 元整，作為購房定金。
第三條 付款時(shí)間與辦法：
甲乙雙方商定采用以下第____ 款方式結算：
1 、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款（ 含定金） 人民幣____ 拾____ 萬(wàn)____ 仟____ 佰____ 拾____ 元整給甲方，剩余房款人民幣____________ 元整， 申請銀行按揭（ 如銀行實(shí)際審批數額不足前述申請額度，乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方） ，并于銀行放款當日付給甲方。
2 、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款（ 含定金） 人民幣____ 拾____ 萬(wàn)____ 仟____ 佰____ 拾____ 元整給甲方，剩余房款人民幣____________ 元整。 于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____ 天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應在交房當日將_________ 等費用結清。
第五條 稅費分擔：甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規，并按規定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______ 方承擔，中介費及代辦產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續費由______ 方承擔。
第六條 違約責任：甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書(shū)面通知甲方，甲方應在____ 日內將乙方的已付款不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書(shū)面通知乙方，并自違約之日起____ 日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體：
1. 甲方是____________ 共______ 人，委托代理人________ 即甲方代表人。
2. 乙方是____________ ，代表人是____________ 。
第八條 本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)____ 公證處公證。
第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份， 廈門(mén)市房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方可通過(guò)協(xié)商方式解決，協(xié)商不成，提請____ 方所在地人民法院解決。
第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項：
出賣(mài)方（ 甲方） ：_________________ 購買(mǎi)方（ 乙方） ：_____________
身份證號碼： __________________ 身份證號碼： ___________________
地 址：___________________ 地 址：____________________
郵 編：___________________ 郵 編：____________________
電 話(huà)：___________________ 電 話(huà)：____________________
代理人（ 甲方） ：_________________ 代理人（ 乙方） ： _________________
身份證號碼： ___________________ 身份證號碼： ___________________
買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
甲方（買(mǎi)方）地址___________________姓名_______電話(huà)___________乙方（買(mǎi)方）地址___________________姓名_______電話(huà)___________ 甲乙雙方經(jīng)過(guò)充分協(xié)商人參買(mǎi)賣(mài)有關(guān)事宜，達成如下共識。簽訂本合同促進(jìn)雙方共同遵守。
乙方現有西洋參____年生_____簾，每簾作價(jià)__________元，水參賣(mài)給甲方。共計__________________元。
甲方向乙方交納定金_______________元,_____________元。起貨時(shí)間_______年_____月_______日至_______年_____月_______日，過(guò)期沒(méi)起貨甲方付看護費每日壹佰元。
甲方責任如下：
起貨前三天通知對方做好準備，起貨前把貨款全部付清給乙方。不得拖欠。甲方如違約，乙方不返定金。
乙方責任如下：
認真看護管理，不許刪貨，如果出現丟貨，野豬糟�；蜃匀粸暮�，原數返還定金。乙方如違約，返給甲方雙倍定金。 此合同一式兩份，雙方共同遵守，簽訂之日起生效。
甲方（買(mǎi)方）姓名：
乙方（賣(mài)方）姓名：
年 月日
買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
出賣(mài)人(甲方)： 身份證號碼：
買(mǎi)受人(乙方)： 身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于石家莊市___________區
_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬(wàn)_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________ 元)的價(jià)款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬(wàn)元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同簽定時(shí)，甲乙雙方都不具備過(guò)戶(hù)條件。等過(guò)戶(hù)條件成熟時(shí)，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權手續。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關(guān)法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后，甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買(mǎi)賣(mài)、占有等權利一并轉讓給乙方。
五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買(mǎi)賣(mài)合同》;
六、違約責任1、甲方應當于20xx年 月 日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房?jì)r(jià)總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過(guò)____五___個(gè)月時(shí)，乙方有權解除本合同。解約時(shí)，甲方除將已收的房?jì)r(jià)款全部退還乙方外，并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣___四萬(wàn)______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過(guò)___五____個(gè)月時(shí)，甲方有權解除合同。解約時(shí)，乙方已付房?jì)r(jià)款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問(wèn)題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀(guān)原因導致本合同的解除，甲方應按照市場(chǎng)評估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款，并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門(mén)、設計部門(mén)的原因導致房屋質(zhì)量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會(huì )仲裁。
2、依法向——區人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份，甲乙方各執一份，見(jiàn)證人各一份。
甲方： 乙方：
年月 日 年月日
見(jiàn)證人：
年月日
買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
甲方：_________
身份證號碼：_________
證券帳號：_________
資金帳號：_________
股票帳號：_________
電子信箱：_________
聯(lián)系電話(huà)：_________
郵編：_________
地址：_________
乙方：_________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理有價(jià)證券網(wǎng)上買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)共同達成如下協(xié)議，雙方應共同遵守：
一、本協(xié)議受?chē)矣嘘P(guān)法律、法規及證券管理機構有關(guān)規定的約束，亦受深、滬證券交易所得業(yè)務(wù)規則、辦公、規定的約束。
二、甲方自愿申請使用乙方的網(wǎng)上交易系統進(jìn)行行情分析、委托下單。并應具備網(wǎng)上交易所必需的設備，同時(shí)應對網(wǎng)上交易的規則全面了解。
三、甲方保證向乙方所提供的股東帳號、身份證等資料的真實(shí)性、準確性、有效性，如資料虛假或存在錯誤成份，甲方應承擔由此引起的一切后果和責任。
四、乙方在保障甲方合法權益的同時(shí)，應盡可能提供準確、及時(shí)的行情及咨詢(xún)信息。
五、乙方依法對甲方的有關(guān)交易資料保密。
六、甲方需安全保管并經(jīng)常修改交易密碼及其他身份認證信息。若他人依據甲方密碼進(jìn)入系統所進(jìn)行的委托，視為甲方的有效委托，其所產(chǎn)生的任何經(jīng)濟及法律責任均由甲方承擔。
七、甲方使用網(wǎng)上交易系統進(jìn)行委托和保證金劃撥時(shí)，均以乙方電腦記錄為準，甲方對其操作結果承擔全部責任。乙方因不可預測因素或不可抗力(如地震、火災、停電、電腦系統故障、感染病毒以及被非法侵入等原因)給甲方造成的經(jīng)濟損失，乙方不承擔責任。
八、乙方應向甲方提供《網(wǎng)上證券買(mǎi)賣(mài)揭示書(shū)》，甲方應清楚地認識到使用網(wǎng)上證券交易系統可能遭受的風(fēng)險，并明確全部承擔該種風(fēng)險。
九、甲方不得利用技術(shù)或其他手段攻擊乙方網(wǎng)絡(luò )，破壞乙方系統，否則承擔由此造成的乙方或其他方的損失。
十、由于重大政策變化、不可抗力或者乙方不可預測和不可控制因素導致突發(fā)事故造成的甲方經(jīng)濟損失，乙方不承擔任何責任，該項風(fēng)險由甲方承擔。甲方不向乙方追究任何責任。
十一、甲乙雙方發(fā)生爭議，應首先通過(guò)協(xié)商解決。當雙方不能通過(guò)協(xié)商解決時(shí)，應提請乙方所在地法院裁定。
十二、本協(xié)議與《委托證券交易協(xié)議書(shū)》具有同等法律效力。本協(xié)議未約定的，適用《委托證券交易協(xié)議書(shū)》的約定。
十三、本協(xié)議簽署后，若有關(guān)法律法規、規章制度及行業(yè)規章修訂，本協(xié)議與之不相適應的人內容及條款自行失效，相關(guān)內容及條款按新修訂的'法律法規、規章制度及行業(yè)規章書(shū)。但本協(xié)議的其他內容和條款繼續有效。
十四、本協(xié)議一式_________份，甲乙雙方各執_________份，具有同等法律效力。本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，在甲方銷(xiāo)戶(hù)后本協(xié)議自動(dòng)終止。
甲方(簽章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
買(mǎi)賣(mài)合同 篇8
甲方：(賣(mài)方)
乙方：(買(mǎi)方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將自己的承包林地內的杉木、松木、櫟木出售給乙方，經(jīng)雙方共同協(xié)議特立以下協(xié)議。
一、甲方將自己位于 的承包林地內的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方采伐，四界以林權證為準，乙方在砍伐中不得越界。
二、乙方買(mǎi)甲方樹(shù)木價(jià)人民幣 元整( 000.00元)砍伐到一半時(shí)乙方一次付清全款。
三、從訂立本協(xié)議之日起，乙方必須在201 年 月份砍伐完畢，越期不得繼續砍伐。
四、乙方負責向當地林業(yè)管理部門(mén)申請并辦理合法的出售手續，甲方提供相關(guān)配合。乙方負責向當地林業(yè)管理部門(mén)和交通管理部門(mén)等機構申請并辦理合法的運輸手續。
五、砍伐過(guò)程中所有的工傷事故與甲方無(wú)關(guān)。乙方保證進(jìn)場(chǎng)施工不得損傷他人樹(shù)木。
六、乙方不得采伐未成材的小樹(shù)木。因放成材樹(shù)的需要的除外。
七、以上樹(shù)木買(mǎi)賣(mài)的相關(guān)費用支出，由乙方承擔，甲方所收樹(shù)木價(jià)款為凈得價(jià)款。此協(xié)議自雙方鑒字后生效，雙方互不反悔，如有哪方反悔后果自負。 未盡事宜和糾紛問(wèn)題雙方協(xié)商解決。此協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
簽訂時(shí)間：
買(mǎi)賣(mài)合同 篇9
申請執行人：xxxxx北京分公司
住所地：xxxxxx
負責人：xxx 職務(wù)：經(jīng)理 電話(huà)：xxxxxxxx
被執行人：xxxxxx
住所地：xxxxx。
法定代表人：xxxx 職務(wù)：董事長(cháng)
案由：買(mǎi)賣(mài)合同糾紛
請求事項
1．強制被執行人履行北京市順義人民法院二oo七年九月三日作出的（XX）順民初字第67xx號民事判決書(shū)，立即給付申請人貨款五萬(wàn)九千八百元并支付利息損失（二oo七年七月一日至二oo七年七月三十日的利息為二百九十一元五角三分，自二oo七年七月三十一日至付清之日止的利息按中國人民銀行規定的同期企業(yè)流動(dòng)資金貸款利率標準計算），并承擔案件受理費六百五十四元；
2．由被執行人加倍支付遲延履行該判決確定義務(wù)期間的債務(wù)利息；
3．由被執行人承擔本案申請執行費用。
事實(shí)與理由
申請執行人與被執行人買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，貴院已經(jīng)作出（XX）順民初字第67xx號民事判決，根據該判決，被執行人應于該判決生效后十日內償還申請執行人貨款五萬(wàn)九千八百元并支付利息損失（二oo七年七月一日至二oo七年七月三十日的利息為二百九十一元五角三分，自二oo七年七月三十一日至付清之日止的利息按中國人民銀行規定的同期企業(yè)流動(dòng)資金貸款利率標準計算），于判決生效后十日內執行。案件受理費六百五十四元，由被執行人負擔，于判決書(shū)生效后七日內交納�，F該判決已經(jīng)生效，但被執行人并未履行判決書(shū)所確定的義務(wù)。
根據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十二條的規定：“ 被執行人未按判決、裁定和其他法律文書(shū)指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)的，應當加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。被執行人未按判決、裁定和其他法律文書(shū)指定的期間履行其他義務(wù)的，應當支付遲延履行金�！北粓绦腥藨敿颖吨Ц哆t延履行期間的債務(wù)利息。
為維護申請人的合法權益，現依據《民事訴訟法》第207條之規定提出以上請求，請人民法院依法強制被執行人履行生效的判決所確定的義務(wù)。
此致
xx法院
申請人：
xxxxxx北京分公司
年 月 日
附：（XX）順民初字第67xx號生效判決書(shū)壹份
買(mǎi)賣(mài)合同 篇10
甲方（需方）：
乙方（供方）：
按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)規定，本著(zhù)平等互利、協(xié)商一致的原則，甲方為滿(mǎn)足客戶(hù)需要，需從乙方購買(mǎi)一定量的物品，乙方承諾保證甲方的正常銷(xiāo)售，茲訂立合同條款如下：
一、采購酒品的種類(lèi)、數量及金額（人民幣）
二、交貨日期及地點(diǎn)
2.1 交貨日期：
2.2 交貨地點(diǎn)：
三、合同價(jià)款（人民幣）：
3.1合同總價(jià)： 668160元 �？們r(jià)中包括人工費、運輸等費用。
四、付款條件及方式
4.1 產(chǎn)品預定后先支付該批貨物貨款的50%，全部送達到甲方并經(jīng)甲方驗收合格后經(jīng)雙方認可蓋章，支付剩余總價(jià)的50%。
五、包裝和儲放
5.1采購酒產(chǎn)品采用廠(chǎng)家標準包裝，且必須滿(mǎn)足運輸安全要求和規范規定，由于包裝和運輸過(guò)程中造成產(chǎn)品損壞，一切責任由乙方承擔。乙方有義務(wù)保證貨物包裝的完好無(wú)損,甲方有權拒收乙方交付的已損壞的包裝物以及其中的貨物。
5.2酒品出廠(chǎng)并運抵甲方指定交貨地點(diǎn)后，由甲方簽字驗收，一切貨物儲放和保管事宜均由甲方負責。
六、交貨方式
由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn)，相關(guān)費用（包括運費、裝卸費等）由乙方承擔，乙方負責免費卸貨。乙方承擔貨物運抵交貨地點(diǎn)前的風(fēng)險、費用及責任。
八、違約和索賠
9.1任何一方單方面解除本合同，應向對方賠償相當于本合同30%的違約金，并承擔由此引起的一切法律責任。
9.3若乙方提供的產(chǎn)品與約定不符或不能驗收合格，乙方予以更換，更換后仍不滿(mǎn)足甲方要求的，乙方按報價(jià)的三倍給予甲方經(jīng)濟補償。
9.4乙方未能在約定日期到貨，每延誤一天扣罰合同總款的3‰，延誤超過(guò)
10天以上除按天扣罰外，另扣罰總價(jià)款的5%作為違約金，且甲方有權單方面書(shū)面解除合同，由乙方承擔合同總價(jià)款30%的違約金。
9.5除不可抗力原因外，甲方未能按合同規定付款，甲方每逾期一周付款，按應支付額的3‰支付違約金。延期超過(guò)10天以上除按天支付3‰違約金外，還需支付總價(jià)5%作為違約金。因乙方原因導致甲方付款遲延的除外。
十、爭議與仲裁
10.1所有因本合同或與本合同有關(guān)的爭議應由甲、乙雙方通過(guò)友好協(xié)商解決。甲、乙雙方因合同發(fā)生爭議并協(xié)商不成時(shí)，可向合同簽訂地人民法院起訴。 十一、文本和生效
10.1本協(xié)議壹式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。本協(xié)議自雙方蓋章后生效。
甲 方（簽章）：乙 方（簽章）：
開(kāi)戶(hù)行： 開(kāi)戶(hù)行：
帳 號： 帳 號：
簽定日期： 年月日
【【精品】買(mǎi)賣(mài)合同集錦十篇】相關(guān)文章：
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同集錦十篇01-01