商品房裝修承包施工合同

　　隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及，很多場(chǎng)合都離不了合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的商品房裝修承包施工合同，歡迎閱讀與收藏。

商品房裝修承包施工合同1

　　合同編號：_________

　　發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：_________

　　委托代理人：_________

　　單位：_________

　　住所地址：_________

　　聯(lián)系電話(huà)：_________

　　承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：_________

　　法定代表人：_________

　　注冊地址：_________

　　聯(lián)系電話(huà)：_________

　　依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進(jìn)行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1.1工程地點(diǎn)：_________市_________區（縣）_________路_________號_________樓_________室。

　　1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

　　1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

　�。�1）乙方包工、包全部材料（見(jiàn)附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見(jiàn)附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　�。�3）乙方包工、甲方包全部材料（見(jiàn)附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

　　1.4總價(jià)款：_________元，大寫(xiě)（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。（詳見(jiàn)附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價(jià)單）。經(jīng)雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實(shí)另計。

　　1.5工程期限_________天；開(kāi)工日期_________天_________月_________日；竣工日期_________天_________月_________日；

　　1.6工程內容及做法（見(jiàn)附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

　　第二條 施工單位資格

　　乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人，通過(guò)最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應資質(zhì)的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第三條 材料供應

　　3.1按合同約定由甲方提供的材料、設備（見(jiàn)附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　3.2按合同約定由乙方提供的材料、設備（見(jiàn)附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場(chǎng)前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第四條 工程質(zhì)量

　　4.1本工程執行_________（填建筑裝飾工程技術(shù)規程）、_________（填裝飾裝修驗收標準）和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　4.2本工程由_________方設計施工方案。

　　4.3甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.5在施工過(guò)程中，甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》（詳見(jiàn)附件見(jiàn)）后，方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　4.6施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由_________部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由乙方負責，經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由甲方負責。

　　第五條 工程驗收

　　5.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：_________。

　　乙方應提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單（見(jiàn)附表八：工程驗收單）；

　　5.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫(xiě)工程驗收單（見(jiàn)附表八：工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（見(jiàn)附表九：工程結算單）；

　　5.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)________年。驗收合格簽字后，填寫(xiě)工程保修單（見(jiàn)附表十：工程保修單）。

　　第六條 工程款支付方式

　　6.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

　�。�1）本合同簽訂后，開(kāi)工前_________至_________日，甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款；

　�。�2）完成_________%的工程量之日后的_________日內，甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款；

　�。�3）竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款。

　�。�4）竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿(mǎn)，甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款。

　　甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　6.2因變更施工內容導致總價(jià)款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　6.3雙方款項往來(lái)，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。

　　6.4竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價(jià)款的_________%的保修基金�？⒐を炇蘸细窈骭________年內沒(méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

　　第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定

　　甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　第八條 工程監理

　　8.1本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協(xié)議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

　　8.2本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監理工程師及其代表無(wú)權解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權利和義務(wù)的事件時(shí)，總監理工程師應作出公正的處理。

　　8.3為保證施工正常進(jìn)行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時(shí)，按協(xié)議條款的約定處理�？偙O理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時(shí)通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務(wù)。

　　第九條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　9.1甲方在開(kāi)工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過(guò)協(xié)議條款雙方約定的'圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

　　9.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見(jiàn)附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費_________元由甲方支付（此費用不在工程價(jià)款內）。

　　9.3使用境外圖紙，不能滿(mǎn)足施工需要時(shí)，雙方應在協(xié)議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買(mǎi)標準圖紙等事項。

　　第十條 乙方駐工地代表

　　乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務(wù)：

　　10.1乙方的要求、請求和通知，以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時(shí)間后生效。

　　10.2乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無(wú)法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時(shí)內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價(jià)款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

　　10.3乙方代表易人，乙方應于易人前_________天通知甲方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務(wù)。

　　第十一條 甲方工作

　　11.1甲方應在開(kāi)工前_________天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙或做法說(shuō)明_________份，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項。

　　11.2做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。

　　11.3如確實(shí)需要拆改原建筑結構或設計管線(xiàn)，負責到所在地房管部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)辦理相應審批手續，并承擔有關(guān)費用。

　　11.4不拆動(dòng)室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續；

　　11.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作；

　　11.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗收。

　　第十二條 乙方工作

　　12.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程；

　　12.2嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　12.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

　　12.4保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。

　　12.5參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現場(chǎng)交底。

　　12.6指派_________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時(shí)書(shū)面通知甲方。

　　12.7乙方應當提交說(shuō)明書(shū)、保修單、環(huán)保說(shuō)明書(shū)和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產(chǎn)品名稱(chēng)、品牌、型號、規格、等級、價(jià)格和數量。

　　第十三條 工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期（見(jiàn)附表七：裝飾裝修工程變更單）。

　　第十四條 工期延誤

　　14.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：

　�。�1）工程量變化或設計變更；

　�。�2）不可抗力；

　�。�3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　14.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　14.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　14.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第十五條 違約責任

　　15.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失；

　　15.2未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

　　15.3因一方原因，造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，該方應及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失；

　　15.4由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　15.5由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

　　15.6由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　15.7甲方未辦理有關(guān)手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。

　　15.8乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

　　第十六條 合同的變更和解除

　　17.1合同經(jīng)雙方簽字（在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門(mén)蓋章見(jiàn)證）生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書(shū)面形式提出，應按合同總價(jià)款_________%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　17.2施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　第十七條 垃圾清運

　　因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現場(chǎng)，并負責將垃圾運到指定的_________地點(diǎn)，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）_________元（此費用不在工程價(jià)款內）。

　　第十八條 聲明及保證

　　甲方：___________

　　18.1甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

　　18.2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　18.3在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　18.4甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：___________

　　18.1乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

　　18.2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　18.3在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　18.4乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十九條 保密

　　雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　時(shí)間：____________

商品房裝修承包施工合同2

　　甲方(發(fā)包方)：_____________

　　身份證：_____________

　　乙方(承包方)：_____________

　　身份證：_____________

　　甲乙雙方友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行房屋裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、裝修工程施工地點(diǎn)：______________________________________________

　　2、住房結構：_______房型_______房______廳_____套，施工面積______平方米。

　　3、裝修施工內容：詳見(jiàn)?裝飾施工內容表?。

　　4、承包方式：____________________(包工包料、清包工、部分承包)

　　5、工期：自____年___月___日開(kāi)工，至____年___月___日竣工，工期___天。

　　二、工程價(jià)款及結算的約定

　　1、工程總價(jià)款：￥_________元，大寫(xiě)(人民幣)：___________。

　　2、工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付______元訂金，第二次付款時(shí)扣除。

　　(2)第二次，合同簽訂后開(kāi)工前支付工程總造價(jià)___%，合計_____元。

　　(3)第三次，施工工程中工期進(jìn)度過(guò)半，支付工程總造價(jià)___%，合計_____元。

　　(4)第四次，竣工驗收當天，支付工程總造價(jià)___%，合計_____元。

　　(5)工程保修期一年。工程款全部結清后，保修期從竣工驗收日開(kāi)始算。

　　三、關(guān)于材料供應的約定

　　1、本工程甲方負責采購供應的.材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)，乙方應辦理驗收手續，如甲方供應的材料，設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，乙方應及時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程的損失的，負責由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。

　　3、乙方供應的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失應由乙方負責，如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。

　　四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1、本工程由____方設計施工方案。

　　2、甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費由乙方承擔，工期不變。

　　3、在施工工程中，甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響的竣工日期，甲乙雙方商定。

　　4、工程驗收甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進(jìn)行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗，若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　5、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收須及時(shí)通知乙方，另定驗收日期。

　　五、合同簽訂后，發(fā)包方需在30天內支付所有裝修款項。

　　六、承包方詳細收款賬號如下：

　　戶(hù)名：_____________

　　賬號：_____________

　　開(kāi)戶(hù)行：_____________

　　發(fā)包方：_____________ 承包方：_____________

　　電話(huà)： _____________電話(huà)：_____________

　　日期：_____________ 日期：_____________

【商品房裝修承包施工合同】相關(guān)文章：

商品房裝修承包施工合同02-16

裝修施工承包合同05-15

商品房裝修承包協(xié)議書(shū)04-03

施工裝修承包合同10-12

裝飾裝修施工承包合同12-09

承包裝修施工合同書(shū)02-21

裝修施工承包合同集錦02-27

裝修工程施工承包合同04-29

裝修施工承包合同14篇12-08