【精品】承包合同范文集錦8篇

　　隨著(zhù)法律知識的普及，合同出現的次數越來(lái)越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么問(wèn)題來(lái)了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的承包合同8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

承包合同 篇1

　　合同編號：______________

　　承攬人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務(wù)：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯(lián)系人：_______________________________

　　電話(huà)：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　定作人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務(wù)：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯(lián)系人：_______________________________

　　電話(huà)：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條承攬人加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費

　　定作物名稱(chēng)

　　型號

　　規格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價(jià)

　　第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱(chēng)

　　完工時(shí)間

　　檢驗時(shí)間和地點(diǎn)

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱(chēng)

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　運輸方法

　　運輸價(jià)款承擔

　　第四條定作人提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料

　　材料名稱(chēng)

　　型號

　　規格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價(jià)

　　總價(jià)

　　圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間

　　第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱(chēng)

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條圖紙提供

　　承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的____日內答復

　　第七條轉包

　　1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

　　2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

　　4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第八條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。

　　第九條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十條協(xié)助

　　1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。

　　2．定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

　　3．定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解

　　除合同。

　　第十一條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十二條保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十三條加工費結算辦法與時(shí)間

　　_____________________________________。

　　第十四條付款

　　定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第十五條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

　　第十六條本合同解除的條件：

　　1．定作人可以隨時(shí)解除合同，但應及時(shí)書(shū)面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2．合同期限屆滿(mǎn)，雙方不再續簽本合同；

　　3．雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議解除本合同；

　　4．因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現的；

　　5．在合同期限屆滿(mǎn)之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；

　　6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現的；

　　第十七條質(zhì)量保證

　　承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。

　　第十八條違約責任

　　1．承攬人的違約責任

　�。�1）承攬人如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　�。�2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　�。�3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

　�。�4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

　�。�5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金。

　�。�6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則定作人有權拒收。

　　2．定作人的違約責任

　�。�1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　�。�2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的違約金。

　�。�3）定作人如未按合同規定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

　�。�4）定作人如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

　�。�5）定作人如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　�。�6）定作人如變更交付定作物地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十九條聲明及保證

　　承攬人：

　　1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　定作人：

　　1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十條通知

　　1．根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________（書(shū)信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：______________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書(shū)面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。

　　第二十一條合同的變更

　　本

　　合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時(shí)書(shū)面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時(shí)限內（書(shū)面通知發(fā)出_________天內）簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓?zhuān)�未�?jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。

　　第二十三條爭議的處理

　　1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　�。�1）提交_________仲裁委員會(huì )仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第二十四條不可抗力

　　1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2．聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時(shí)間內通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續時(shí)間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3．不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　4．本合同所稱(chēng)“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預料或即使可預料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風(fēng)、地震，以及社會(huì )事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十五條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書(shū)面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十七條合同的效力

　　1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效。

　　2．有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

　　法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

　　委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

　　簽訂地點(diǎn)：_______________ 簽訂地點(diǎn)：________________

　　_________年_____月_____日 _________年______月_____

承包合同 篇2

　　甲方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　乙方：深圳市奇華達餐飲有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　甲、乙雙方經(jīng)過(guò)多次共同商討、洽談，甲方?jīng)Q定將工廠(chǎng)食堂承包給乙方經(jīng)營(yíng)，由乙方為甲方提供膳食及服務(wù)。雙方本著(zhù)公平、自愿、互惠互利的原則

　　達成下列之協(xié)議事項：

　　一、經(jīng)營(yíng)方式

　�。�、由甲方提供經(jīng)營(yíng)和服務(wù)的場(chǎng)地，食堂員工宿舍、供乙方使用，食堂設備有如下兩種方案：

　　方案一：食堂設備由甲方將廚房設備清單交乙方簽字蓋章確認后雙方各執一份，經(jīng)營(yíng)期間乙方負責廚房廚具更新或維修，費用自理。但合同期滿(mǎn)乙方按清單交還設備，如有損壞或遺失按市場(chǎng)折舊添補。

　　方案二：食堂設備由乙方負責投資，合同期限五年。期間雙方若終止合作，甲方必須購買(mǎi)乙方投資的廚房設備，按每年折舊２０％計算，合作期滿(mǎn)后設備歸甲方所有。乙方將廚房設備清單交甲方簽字蓋章認可后雙方各執一份，經(jīng)營(yíng)期間乙方負責廚具更新或維修，費用處理。

　　2、由乙方按照雙方約定的每周菜譜標準和承諾之服務(wù)要求實(shí)行自負盈虧的經(jīng)營(yíng)和管理。

　　二、結算方式

　　1、由甲方以工人每人 元/天，職員每人 元/天的伙食費標準，以現金方式每月10日前結付上月伙食費給乙方，如、逾期未付伙食費，甲方應向乙方支付3％的滯納金。（如需發(fā)票，稅金由貴廠(chǎng)承擔）。

　　三、雙方的責任

　　1、甲方責任

　�、偶追矫刻�18:00前將第二天的就餐人數以聯(lián)絡(luò )單的方式報給乙方，乙方按甲方所報人數準備飯菜，并按報餐人數與甲方結算餐費。注：（如屬甲方原因未能及時(shí)將就餐人數通知乙方，造成乙方不能按時(shí)做好食堂就餐的充分準備，從而影響甲方生產(chǎn)，其責任應由甲方自己承擔）。

　�、萍追截撠焻f(xié)助維護食堂的就餐秩序。

　　2、乙方責任

　�、乓曳皆诩追揭幎ǖ膱�(chǎng)所內，嚴格按照甲方的要求和規定的標準為員工供應可口的飯菜確保所采購糧油、蔬菜、調味品等原材料衛生符合國家標準。

　�、曝撠煆N房范圍內的環(huán)境衛生，餐廳內清潔及消毒工作。

　�、且曳绞程霉ぷ魅藛T須接受甲方監督，并遵守甲方廠(chǎng)紀廠(chǎng)規。

　�、纫曳綇N房工作人員應持有效健康證書(shū)，并每年定期進(jìn)行健康檢查，向甲方提供健康證明復印件。上班時(shí)應穿工衣、戴工帽，打菜時(shí)應戴口罩。

　�、梢曳綇N房工作人員意外事故，其法律責任和經(jīng)濟責任概由乙方自行負責。

　�、室曳綉獙�員工提出的意見(jiàn)積極做出改善。

　�、艘曳蕉ㄆ趯κ程眠M(jìn)行全面消毒除四害“蚊、老鼠、蟑螂、蒼蠅”等，且要做好記錄。

　�、桃曳矫恐芰�提交下星期菜譜供甲方審核，批準后由乙方公布實(shí)施。

　�、鸵曳截撠熋刻熳龊�24小時(shí)菜的留樣工作，如出現食堂集體食物中毒事件，經(jīng)政府職能部門(mén)鑒定，屬乙方責任，乙方必須承擔全部責任。

　　四、伙食費分布情況

　　1、員工餐每人 元/天：早餐 元，有稀飯、榨菜、咸菜、饅頭、米（河）粉湯、面湯等品種換著(zhù)吃。中晚餐各 元，共菜 湯（根據廠(chǎng)方需求分川菜、粵菜等供員工選擇）， 葷 素，由員工選葷 素。

　　2、職員餐每人 元/天，早餐 元，有皮蛋瘦肉粥、揚州炒飯、肉絲面及面點(diǎn)等輪換供應，中晚餐各 元，從 菜湯中選＿＿＿＿＿菜 湯， 葷 素。

　　3、夜宵臨時(shí)決定人數，費用按 元/人另計。甲方在當晚18:00前提供夜宵人數作為乙方與甲方結算依據。

　　4、夜宵臨時(shí)決定，費用按_______元/人另計。甲方在當晚18﹕00前提供的實(shí)際夜宵，并安實(shí)際報餐人數與甲方結算餐費。

　　五、合同終止及違約責任

　　1、若因甲方不能按約定之期限付款給乙方，而且已超過(guò)本合約之約定的最大期限，甲方還沒(méi)有書(shū)面付款承諾行動(dòng)時(shí)，乙方有權拒絕提供本合約書(shū)約定之相關(guān)事項和服務(wù)，因此而造成的甲方損失乙方不負擔責任，乙方有權采取措施追回甲方欠款并按日3‰，計收滯納金。

　　2、市場(chǎng)主要原材料價(jià)格持續上漲達一個(gè)月不能下調（以媒體公布為準，()上漲幅度達到10％）時(shí)，乙方以書(shū)面報告形式向甲方提出書(shū)面伙食費調整申請，若甲方未能根據市場(chǎng)實(shí)際情況做出相應調整，乙方有權單方面終止合同。

　　3、乙方保證廚房的衛生和質(zhì)量符合合同規定，

　　4、甲方違反本合同第二項第一節結算方式，乙方有權終止合同。

　　5、甲乙雙方終止合同必須經(jīng)過(guò)雙方同意或是合同到期。無(wú)論何種情況終止合同（以終止合同前一個(gè)月的伙食費為標準）：?jiǎn)畏矫鏌o(wú)故終止合同，毀約方必須向對方賠償一個(gè)月伙食費（以終止合同前一個(gè)月伙食費標準）。

　　六、本合同從 年 月 日至 年 月 日有效期為年。逾期雙方無(wú)異議則自動(dòng)順延。

　　七、本合同一式正本兩份，甲乙雙方各執一份自雙方簽字蓋章之日起即時(shí)生效，具有同等法律效力。

　　八、簽約生效后，即具有法律效力，簽約雙方須嚴格遵守國家的相關(guān)法律法規，切實(shí)執行合同各條款。

　　九、附件：雙方蓋章確認的以下文件是本合同不可分割的部分。

　　1、食堂設備清單

　　十、本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商未果，則提交深圳仲裁委員會(huì )仲裁解決。

　　十一、雙方確認簽署并（蓋章）：

　　甲方代表簽字（蓋章）： 乙方代表簽字（蓋章）：

　　年 月 日 年 月 日

承包合同 篇3

　　甲方：

　　乙方： 施工隊

　　設計監理方：

　　房屋地點(diǎn)：天津市南開(kāi)區百度風(fēng)景 號樓 室

　　就以上地點(diǎn)的房屋裝修事宜，以上各方經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下：

　　各方職責：

　　一、甲方責任：

　　1、協(xié)助施工隊辦理小區物業(yè)管理部門(mén)在施工前所要求的各項手續，并墊付施工隊應付物業(yè)公司的裝修抵押保證金1500元整;

　　2、按雙方約定的條件支付乙方裝修的人工費;

　　3、負責購買(mǎi)裝修所需材料;

　　4、負責自己住房拆改事宜(包括暖氣的移位) 。

　　二、乙方責任

　　1、按照甲乙雙方約定的施工項目及工藝要求，在設計監理方的督導檢查下施工，包括全部瓦、木、油、水、電及需要安裝的一些配套項目;

　　2、自帶施工所需工具;

　　3、保障施工安全，如出現問(wèn)題，乙方自己負責，甲方不承擔任何責任;

　　4、負責整個(gè)施工的質(zhì)量把關(guān)，嚴格做好每一道施工工藝，嚴把質(zhì)量關(guān)做到優(yōu)質(zhì)工程。完工后保修一年，乙方需交甲方500元押金，待保修期滿(mǎn)后，由甲方退給乙方。

　　5、施工期間嚴格遵守小區物業(yè)管理部門(mén)的有關(guān)裝修施工的`各項管理規定，如施工期間出現問(wèn)題則自行解決。

　　三、設計、監理方的責任：

　　1、負責房屋的設計制圖、施工放樣; (備有每項工程的施工圖) ;

　　收取1200元勞務(wù)費;

　　2、負責協(xié)助甲方選擇裝修材料;

　　3、負責對施工隊工程質(zhì)量、工藝的具體指導和監理，每天必須到施工現場(chǎng)并在重要工程施工過(guò)程中與甲方共同驗收后，

　　方可進(jìn)行下一工程進(jìn)度(包括全部瓦、木、油、水、電等，每項工程至少有1-2 次驗收) ，收取800元工藝及監理費。

　　上述費用分兩次付清，第一次付 1000 元，工程結束經(jīng)甲方驗收合格后給付第二次的1000元款項。

　　人工費及付款方式

　　整個(gè)裝修工程的人工費(包括設計、施工、監理費)共__________圓整。甲方按工程進(jìn)度分四次支付，施工隊進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)支付1000元整，開(kāi)工15日后如履約較好(水、電改造完畢)經(jīng)第一次驗收合格后，再支付1000

　　元整，吊頂、廚房及衛生間、所有門(mén)口完工并經(jīng)驗收合格后，再支付工程款 20xx 元，工程全部， 并按規定將施工現場(chǎng)清整完畢，

　　經(jīng)甲方認可與物業(yè)公司聯(lián)系，確認無(wú)賠償問(wèn)題后，向施工隊支付全部施工費的剩余款項。

　　施工項目及工藝：

　　1、 按照甲方要求，對整個(gè)房屋的電線(xiàn)、電話(huà)線(xiàn)、閉路電視線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)進(jìn)行分線(xiàn)，要求刨槽、套管。

　　2、 按照甲方要求，鋪設衛生間、廚房的冷熱水管，要求刨槽。

　　跑完管后要求試水一天后才能貼墻磚。

　　3、 衛生間、廚房貼墻磚，衛生間、廚房鋪地磚，要求平整、不空。

　　4、 客廳、餐廳、大臥室、小臥室、小過(guò)廳、陽(yáng)臺地面全部抹水泥(以便于鋪完實(shí)木木地板后與地磚找平) ，完成后壓光。

　　5、 衛生間、廚房、陽(yáng)臺頂棚安裝鋁扣板。

　　6、 衛生間制作一套包管子的面盆柜一組、負責協(xié)助安裝浴房。廚房制作吊柜、地柜，包管子柜。陽(yáng)臺制作地柜。臺面均用大理石。 (見(jiàn)施工圖)

　　7、 制作兩臥室門(mén)套、窗套、廚房門(mén)套、入戶(hù)門(mén)門(mén)套、衛生間門(mén)套、陽(yáng)臺門(mén)套。

　　以上用料為白松、大芯板、黑胡桃。油漆為清漆，三遍底漆，四遍面漆，共七遍。

　　8、 制作客廳電視柜及影視墻一組、屏風(fēng)造型一套、制作門(mén)廳掛衣板一組、制作餐廳酒水柜一組。 以上用料為白松、大心板(電視柜用單面板)、黑胡桃。見(jiàn)施工圖。油漆為清漆，三遍底漆，兩遍面漆，共五遍。

　　9、 餐廳制作石膏板頂棚一套(見(jiàn)施工圖) ，客廳、過(guò)廳吊頂(見(jiàn)施工圖) 。

　　10、客廳、餐廳、大臥室、小臥室、小過(guò)廳刮膩子三遍，刷乳膠漆三遍。

　　11、安裝衛生間面盆、浴房、坐便、衛生用品架，安裝廚房洗菜水槽。安裝燈具、插座、開(kāi)關(guān)、排風(fēng)扇、水龍頭。安裝窗簾棍、涼衣棍。安裝門(mén)(共8樘)安裝玻璃、鏡子，安裝鎖具、門(mén)吸等五金。

　　以上項目在施工過(guò)程中設計方提供全部圖紙， 須經(jīng)甲方認可簽字后，方可施工，如有變動(dòng)需三方協(xié)商后再進(jìn)行施工。

　　本合同一式三份，自各方簽字后生效。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：

　　身份證號： 身份證號：

　　設計及監理人簽字：

　　聯(lián)系電話(huà)： 身份證號：

承包合同 篇4

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　一、承包事項： 平頂山飛宇國際汽貿城 9#樓及室外管網(wǎng)道路 工程技術(shù)資料

　　二、承包方式：

　　1平米包干，元/m2，總建筑面積為： 6700 m2，價(jià)款為： 10050.00 元。大寫(xiě)： 一萬(wàn)零伍拾元 。

　　2室外管網(wǎng)定價(jià)包干 價(jià)款為： ( )。

　　3合計：合同總價(jià)款為：(大寫(xiě)：)。

　　三、合同工期：合同工期為20xx年 9 月 28 日至 20xx年 4 月 28 日。

　　四、付款方式

　　1甲方每月支付乙方工程資料費 20xx.00 (大寫(xiě)： 兩千元整 )如果甲方在達到資料費支付條件后7日內無(wú)法支付乙方工程資料費，乙方保留停止工作和解除合同的權力。

　　2如果在合同工期內，甲方未完成所有施工任務(wù)，導致乙方的工程資料未在合同工期內完成竣工備案，工程合同發(fā)生延期，則在延期的月份內，甲方需按月支付乙方工程資料費 20xx.00 (大寫(xiě)： 兩千元整 )。延期月份15天以下(含15天)按半月計算，15天以上的按全月計算。

　　五、承包范圍：工程技術(shù)資料的填寫(xiě)、收集、整理、組卷、歸檔、備案，直至竣工。

　　六、辦公用品歸屬：電腦、打印機、復印機、紙張、辦公桌椅、資料柜、筆、釘書(shū)機、釘書(shū)釘、尺、壁紙刀、膠水、資料盒由甲方提供，資料軟件由乙方承擔。

　　七、工作分工

　　乙方要保證資料填寫(xiě)、整理與工程進(jìn)度同步，工程竣工驗收前做好組卷和預驗收工作。

　�、贆z驗試驗：甲方按乙方的要求負責原材料、試樣、試件的取樣及制作，乙方負責相關(guān)資料的填寫(xiě)并送試驗室承辦檢驗試驗工作(檢驗試驗費用由甲方承擔)。

　�、谫Y料編制填寫(xiě)：施工組織設計、施工方案、各種圖、安全資料中有技術(shù)要求和方案要求的由甲方工程師編制，所有報驗表、檢驗批表、驗收表、統表等均由乙方負責填寫(xiě)。

　�、圪Y料簽字由乙方找相關(guān)人員簽字，要求與工程同步。

　�、芊职�工程技術(shù)資料：乙方負責收集檢查驗收所有分包工程技術(shù)資料，并整理歸檔。

　　八、合同履行期間，乙方進(jìn)入施工現場(chǎng)要戴好安全帽并按規劃的路線(xiàn)行走，防止出現人身傷亡事故。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

承包合同 篇5

　　經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，在平等、自愿、互惠互利的前提下，訂立本合同。

　　一、訂立合同雙方

　　甲方：負責人：

　　乙方：負責人：

　　二、承包時(shí)間及承包現金額

　　自20___年5月15日至20___年5月15日承包款每年3000元，組集體收入1000元，看管山戶(hù)戶(hù)主，陳國共收入20xx元，五年合計15000元。

　　三、付款辦法

　　自20___年5月15日全清。

　　四、四至及范圍

　　東至，西至，南至，北至。

　　五、甲、乙雙方權利及義務(wù)

　　1）甲方擁有該荒山的所有權；

　　2）對所發(fā)包范圍內糾紛，甲方有義務(wù)調解；

　　3）甲方可在所發(fā)包荒山上放牧；

　　4）甲方應給乙方創(chuàng )造一個(gè)寬松發(fā)展的環(huán)境。協(xié)調好本區治安環(huán)境。

　　六、乙方的權利及義務(wù)

　　1）乙方擁有四至范圍內的荒山經(jīng)營(yíng)權；

　　2）足額及時(shí)支付承包金額；

　　3）遵紀守法、安全生產(chǎn)。

　　七、其他事項

　　1）乙方的所有用工人員，在同等條件下，優(yōu)先甲方群眾，并做到合情、合理；

　　2）因國家基建等情況，承包期內補償歸乙方，永久性征地補償，甲、乙雙方應和諧共同協(xié)商；

　　3）承包范圍內耕地甲方農產(chǎn)，若乙方需用時(shí)可與農戶(hù)協(xié)商，不予干涉；

　　4）承包期內，乙方出現安全方面的事故與甲方無(wú)關(guān)；

　　5）承包期內，征得甲方同意，乙方可以轉包、分包，也可以有償流轉。

　　八、違約責任

　　1）合同訂立后，雙方均不得無(wú)故撕毀合同，若單方終止，造成損失，由造成方負全部責任；

　　2）本合同不因雙方代表變更而變更。

　　九、未盡事宜，甲、乙雙方可協(xié)調達成一致，具有同等法律效力。

　　本合同共頁(yè)九條，并附民主議定同意書(shū)。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同 篇6

　　發(fā)包方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承包方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　二、承包方式

　　包工包料，包腳手架。

　　三、承包內容及價(jià)格

　　本工程現有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米38.00元。其他外墻涂料每平方米35.00元。內墻樓梯水泥漆每平方米15.50元。以上所有單價(jià)不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價(jià)格內。

　　四、施工及質(zhì)量要求

　　1、乙方必須嚴格按現行規范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。

　　2、涂刷質(zhì)量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無(wú)砂眼、刷紋，裝飾線(xiàn)、分色線(xiàn)、直線(xiàn)度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽(yáng)角順直。

　　3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會(huì )同監理人員共同驗收，符合要求后使用。

　　4、底漆和面漆按產(chǎn)品說(shuō)明進(jìn)行配比施工。

　　5、質(zhì)量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質(zhì)量問(wèn)題被有關(guān)部門(mén)罰款由乙方負責。

　　五、施工工期

　　1、乙方根據甲方施工進(jìn)度計劃要求，組織勞力。

　　2、施工工期：根據甲方要求，乙方實(shí)際情況協(xié)商確定。

　　六、結算及付款方式

　　1、結算方式：內墻涂料工程量按實(shí)際展開(kāi)面積計算，以分項單價(jià)乘以實(shí)際工程量結算。

　　2、付款辦法：本工程無(wú)備料款，按每月經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核進(jìn)度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關(guān)資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價(jià)款至97%，余款3%作為質(zhì)量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個(gè)月內付清。

　　七、安全施工

　　在施工過(guò)程中，乙方應嚴格按照安全操作規程進(jìn)行施工，加強施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經(jīng)濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　八、甲方職責

　　1、負責協(xié)調乙方和現場(chǎng)其他施工單位工作關(guān)系。

　　2、向乙方提供本工程相應施工圖紙壹份，并對乙方進(jìn)行質(zhì)量、安全技術(shù)交底，施工中如有圖紙設計更改，應及時(shí)通知乙方，否則應予簽證。

　　3、甲方應提供現場(chǎng)水、電，費用由甲方負責。提供垂直運輸機械以及提供開(kāi)升降機專(zhuān)職人員，及時(shí)進(jìn)行技術(shù)交底和現場(chǎng)檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決提供水電至施工作業(yè)現場(chǎng)。

　　九、乙方職責

　　除甲方提供的機械設備外，其余的工具均由乙方負責（包括雨具），嚴格按施工進(jìn)度計劃組織，確保工程工期和質(zhì)量。

　　十、附則

　　1、本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議，其補充協(xié)議視同本合同，具有同等法律效力。

　　2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結清后終止。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　________年____月____日

承包合同 篇7

　　發(fā)包方：xx縣xx鎮xx村委會(huì )，簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

　　承包方：xx縣xx鎮xx村x組，xxx，簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

　　為搞活經(jīng)濟，充分提高資源的利用率，甲乙雙方就承包魚(yú)塘事項經(jīng)協(xié)商一致，達成以下協(xié)議，共同遵守，合同范本《個(gè)人魚(yú)塘承包合同范本》。

　　一、承包項目

　　1.甲方提供村屬的黃泥窩魚(yú)塘，由乙方承包。魚(yú)塘范圍：東從馬家住地小河口原張老石老壩，西至張老石原承包界限為止;北從x x村二組田坎下河埂，南至x x村三組坎下河梗(詳見(jiàn)圖紙)

　　2.從本合同簽字蓋章并公證后起，乙方自行投資擴建、改善現有魚(yú)塘并在國家規定內經(jīng)營(yíng)有關(guān)項目，甲方不得干預。

　　二、承包期限：從x x x x年x月x日起至x x x x年x月x日止.共20年。

　　三、乙方支付承包費用事項

　　1.第一年，即x x x x年由乙方一次性付給甲方叁仟元，甲方作為補償費付給原承包人x x x;第二年、第三年，鑒于處于建塘階段，乙方只付給甲方承包費每年伍佰元。從第四年即x x x x年起，乙方每年向甲方交納承包費貳仟伍佰元整。

　　2.付款時(shí)間：每年五月一日作為付款時(shí)間。

　　四、特殊情況的處理

　　1.承包期間，如甲方法人更換，不得影響此合同的有效性。合同期內，甲方不得以任何理由單方推翻或修改合同。

　　2.如國家征用，按下列意見(jiàn)處理：

　　(1)承包期限(即20年)內，乙方擴建、改善魚(yú)塘所有投資而獲得的賠償費歸乙方所得，土地賠償費歸甲方。

　　(2)乙方投放的魚(yú)苗以及乙方增建的經(jīng)營(yíng)設施(簡(jiǎn)易房屋、所種的樹(shù)、花草、開(kāi)出的停車(chē)場(chǎng)以及所修的路等)的賠償費，全部歸乙方。

　　(3)20年承包期限滿(mǎn)后，如國家征用，甲方可享受乙方所有投資賠償金的百分之叁拾(30%)。土地賠償金仍歸甲方。

　　3.承包期內，如乙方因重大特殊原因暫時(shí)或長(cháng)期不能管理魚(yú)塘，乙方有權委托直系親屬或按本合同條款轉包他人，甲方不得阻止和干預。

　　4.乙方承包期問(wèn)，如遇糾紛，屬土地使用權引起的，由甲方負責處理;屬乙方經(jīng)營(yíng)等問(wèn)題的，由乙方自行處理。

　　5.承包期滿(mǎn)后，如魚(yú)塘繼續承包，同等條件下優(yōu)先考慮乙方。

　　五、違約責任

　　1.本合同生效后，甲方應在一個(gè)星期內將魚(yú)塘交付給乙方。不能按時(shí)交付，每天賠償違約金x x元給乙方，從乙方付給甲方的承包費中扣除。

　　2.乙方在承包期限內，不能按時(shí)交納承包費，遺期每天賠償違約金x x元給甲方。

　　3.如甲方違約推翻或單方面修改合同，由此造成乙方的損失，由甲方在乙方損失費用的基礎上加百分之伍拾(50%)賠償給乙方。

　　六、解決爭議的辦法

　　甲乙雙方如在合同期限內發(fā)生爭執，先協(xié)商解決。解決不了，可向有關(guān)仲裁委員會(huì )申請仲裁或向人民法院提出訴訟。

　　七、本合同一式四份.甲乙雙方各執一份，X X鎮政府一份、公證處一份。

　　甲方法人代表：(簽字蓋章)乙方：(簽字)

　　開(kāi)戶(hù)銀行：

　　賬號：

　　X X X X年X月X日

　　公證機關(guān)意見(jiàn)

　　公證員：X X X(蓋章)

　　X X X X年X月X日

承包合同 篇8

　　合同編號：

　　甲方(全稱(chēng))

　　乙方(全稱(chēng))

　　根據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《上海市建筑市場(chǎng)管理條例》及有關(guān)法律，法規，遵循平等，自愿，公平和誠實(shí)信用的原則，結合本工程實(shí)際，為明確雙方的責任，權利和義務(wù)，經(jīng)甲，乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱(chēng)： . 1.2 工程地點(diǎn)： .

　　1.3 承包范圍及內容： .

　　1.4 建筑面積： .

　　1.5甲方視需要，可對乙方承包范圍及內容作出增減或調整，也可對乙方承包范圍內的某一分項，某一產(chǎn)品，半成品材料等另行指定施工單位或供應商。乙方應無(wú)條件接受，也不因此作為對其余項目合同單價(jià)和總價(jià)作出調整的理由。

　　1.6 承包方式：本工程采用“包工料機消耗，包工期，包質(zhì)量，包安全，包文明施工，包環(huán)境保護，包甲方與業(yè)主的總承包合同中所涉及到的本分包合同內容，包甲方對業(yè)主的承諾和業(yè)主對甲方所作的規定，約束等”的包干方式，全面負責本合同范圍內的全部工作內容，處理好政府主管部門(mén)和社區地方關(guān)系。

　　第二條 合同工期

　　2.1 乙方接甲方進(jìn)場(chǎng)通知后 日內做好施工現場(chǎng)準備工作。

　　2.2 合同工期：本工程于 年 月 日開(kāi)工，至 年 月 日竣工，共 個(gè)日歷天。

　　2.3 工期延誤時(shí)，乙方須向甲方支付違約金，違約金為每延誤一天，按本工程總價(jià)的 計算，按天累計。

　　第三條 質(zhì)量

　　3.1 本工程質(zhì)量等級為 .

　　3.2 質(zhì)量達不到要求時(shí)，乙方須向甲方支付違約金，違約金為 .

　　3.3 本工程質(zhì)量必須通過(guò)甲方，業(yè)主，監理，質(zhì)監站的驗收和確認。

　　3.4 乙方必須嚴格按本工程的施工圖紙，設計說(shuō)明，設計變更，技術(shù)核定單等工程文件中規定和現行的國家，地方頒發(fā)的質(zhì)量驗收規范，標準和規定要求組織施工。隨時(shí)接受甲方，監理，業(yè)主的檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。

　　3.5 乙方如達不到本合同約定的質(zhì)量等級，甲方有權責成乙方進(jìn)行返工，由此造成的一切工期，經(jīng)濟損失由乙方全額承擔。如乙方達不到約定的質(zhì)量等級，由此造成的業(yè)主罰款全由乙方全額承擔。

　　3.6 乙方在施工中發(fā)生一般質(zhì)量事故，由甲方提出處理方案，經(jīng)建設單位同意后，由乙方負責處理，處理結果由甲方報送政府有關(guān)部門(mén);發(fā)生重大質(zhì)量事故，必須按政府規定的處理辦法進(jìn)行處理，同時(shí)承擔因此產(chǎn)生的責任。

　　3.7 甲方為維護自身的聲譽(yù)，品牌，形象，將對本工程質(zhì)量進(jìn)行不定期的巡查，在巡查過(guò)程中發(fā)出的質(zhì)量整改通知書(shū)乙方必須在規定的時(shí)限內整改完畢，發(fā)出的對乙方的罰款通知，須說(shuō)明罰款理由并由乙方全額承擔，乙方必須在罰款單上簽字接受，乙方拒絕簽字并不影響罰款單的生效。

　　第四條 環(huán)境安全標化

　　4.1 本工程乙方現場(chǎng)文明施工要求為：建立現場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系，通過(guò)安全生產(chǎn)保證體系的認證并達到“上海市標化工地”標準要求，并承擔安全貫標，一體化貫標和上級部門(mén)各種檢查和罰款所發(fā)生的費用。如達不到以上標準，甲方將對乙方進(jìn)行合同總價(jià) %的罰款。

　　4.2 乙方應識別施工過(guò)程中的環(huán)境因素和危險源，并采取措施對其進(jìn)行控制，防止環(huán)境污染事件和安全事故的發(fā)生。

　　4.3 乙方要嚴格執行各級政府的法律，法規和有關(guān)規定，執行甲方對安全和標化管理的有關(guān)規定，并承擔因乙方原因造成的財產(chǎn)損失和傷亡事故的責任和由此發(fā)生的一切費用。對非乙方原因造成的財產(chǎn)損失和傷亡事故，由責任方承擔責任和相關(guān)費用。

　　4.4 乙方應編制乙方范圍內的現場(chǎng)臨時(shí)用電施工方案，腳手架搭設施工方案，模板施工方案等專(zhuān)項施工方案，經(jīng)甲方主管部門(mén)批準后方可實(shí)施。

　　4.5 乙方必須根據施工規范搭設和配置各種安全設施和安全勞防用品，應在甲方允許的供應商中采購上述物資，且必須加強進(jìn)場(chǎng)驗收和搭設后的使用前驗收。

　　4.6 乙方應對乙方的施工人員及乙方的專(zhuān)業(yè)分包施工隊伍進(jìn)行分部分項和專(zhuān)項安全交底。

　　4.7 發(fā)生安全或傷亡事故，乙方應立即通知甲方代表和甲方公司安監部，同時(shí)按政府有關(guān)部門(mén)的要求處理，甲方要為排除事故或搶救人員提供幫助。

　　4.8 甲方為保持自身的聲譽(yù)，品牌，形象，將對本工程進(jìn)行不定期的日常巡查，乙方必須遵守甲方各項管理制度，甲方將根據管理制度的規定，在巡查過(guò)程中如發(fā)現問(wèn)題將發(fā)出的安全整改通知書(shū)，乙方必須在規定時(shí)限內整改完畢;發(fā)出的罰款通知，甲方須說(shuō)明罰款理由并由乙方全額承擔，乙方必須在罰款單上簽字接受，乙方拒絕簽字并不影響罰款單的生效。

　　4.9 乙方如達不到本合同約定的安全標化標準，甲方有權責成乙方進(jìn)行整改，由此造成的一切工期，經(jīng)濟損失全由乙方全額承擔。且乙方愿意接受達不到安全標化標準的甲方罰款，罰款金額為總結算金額的 %，由此造成的業(yè)主罰款也由乙方全額承擔。

【承包合同】相關(guān)文章：

承包合同單位承包合同08-18

安裝承包合同-承包合同07-26

承包合同承攬合同 承包合同08-26

實(shí)用的承包合同簡(jiǎn)單的承包合同08-16

裝卸承包合同卸車(chē)承包合同09-20

承包合同02-03

經(jīng)典承包合同08-02

承包合同06-06

承包合同5篇(關(guān)于承包合同)06-29

農村魚(yú)塘承包合同范本-承包合同02-15